Неоконченная пьеса ... с продолжением
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Правовая деятельность печника и общественные объединения

#1: Неоконченная пьеса ... с продолжением Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 16:08
    —
Не хотелось мне выводить все это на обсуждение, но уж больно случай показательный.

Предисловие.
В 2011 году В.Подглазов (ВикторСИБ) начал строительство своего дома в г.Красноярск. Тогда же он и познакомился с печником А.Замашка. Обговорив предварительно условия сотрудничества и летом 2012 года плотно подошли к обсуждению строительства отопительной печи в его доме.
Планировка дома, как и большинстве случаев, имеет кучу закоулков, которые топить отдельной печью нет смысла.
Не знаю подробностей (думаю А.Замашка дополнит), но к декабрю 2012 в доме была установлена 2-х этажная печь, которая сразу была "брошена в бой" на прогрев строящегося брусового дома "без окон без дверей" с не утепленными полами первого этажа. Заказчик должен был высушить печь, но такую махину (22 тонны=5 тыс.кирпича) нужно подогревать не менее 2-х месяцев. Хозяин посчитал, что и достаточно зимой на сушку одной недели и стал пытаться из нее выжать все.
Но это продолжение, а первично все же - договор.

При обсуждениях в новогодняя ночь на форумах "Почему не греет его печь" В.Подглазов так и не предоставил заключенный между ним и исполнителем договор. Постараемся исправить это и обсудим вытекающие обязательства сторон.



Договор_1.jpg
 Описание:
стр.1 Договор бытового подряда А.Замашка и В.Подглазов
 Размер файла:  281.25 КБ
 Просмотров:  1508 раз(а)

Договор_1.jpg



Договор_2.jpg
 Описание:
стр.2 Договор бытового подряда А.Замашка и В.Подглазов
 Размер файла:  236.38 КБ
 Просмотров:  1386 раз(а)

Договор_2.jpg



1-й этаж.jpg
 Описание:
План первого этажа дома
 Размер файла:  111.3 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)

1-й этаж.jpg



#2:  Автор: Вогнистый ВладимирРегион: Мариуполь, Украина СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 16:36
    —
Живу в городе металургов. работаю на складе - огнеупоров. Шамот - шамоту -рознь. Очень хорошо помню советские шамоты. Сейчас - встречаю в магазинах шамот - без маркировки. И режется болгаркой - как масло. А есть такие - не режем , просто жалко круг. И я спрашивал у Виктора Сиб.- маркировку шамота -его печи. Он не ответил .Евгений Викторович - может Вы знаете. Кстати -к нам стали завозить шамот из - за бугра. Парадокс. Прошу прощение что не по теме. Просто речь зашла о шамоте.

Местные огнеупоры / Красноярские/ - очень хорошего качества. А ВОТ Мертели- скажу про наши - не в какие рамки не лезут / особенно те что в свободной продаже/

#3:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 16:54
    —
При строительстве печи в Красноярске А.Замашка использовался шамотный кирпич ША8 местного производства (производителя не знаю). ША94 и ША6 были привезены из Москвы, Боровичевского завода.
По проекту поставлен Ветонит огнеупор, по факту - мертель МШ32 местного производства.
Так решил заказчик.

#4:  Автор: Вогнистый ВладимирРегион: Мариуполь, Украина СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 17:09
    —
Благодарю -за информацию. Хороший огнеупор, мертель + Перетоп. Так что не все что хорошо в промышлености , хорошо - в домашних условиях.

#5:  Автор: Александр ЗамашкаРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 18:50
    —
Чтобы картина была более понятной..., прилагаю фото второго этажа и общий вид дома.


Вид дома К.jpg
 Описание:
 Размер файла:  28.56 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)

Вид дома К.jpg



2-й этаж К.jpg
 Описание:
 Размер файла:  12.53 КБ
 Просмотров:  977 раз(а)

2-й этаж К.jpg



#6:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 19:11
    —
В чем проблема? По моему заказчик сам показал на видеороликах, как он убивал печь.

#7:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 19:30
    —
Изначальное "Техническое задание" или пожелания Заказчика -
это отопительная печь с варочной плитой и с хлебной камерой на первом этаже
и отопительный камин с большой стеклянной дверцей и с лежанкой на втором этаже.
В силу того , что дом деревянный и недавно построен, было принято решение отказаться от лежанки на втором этаже, так же было принято решение отказаться от варочной плиты на первом этаже в пользу хлебной камеры.



Вид печи пожелания.jpg
 Описание:
 Размер файла:  8.28 КБ
 Просмотров:  92528 раз(а)

Вид печи пожелания.jpg



Требования+к+печи.jpg
 Описание:
 Размер файла:  71.79 КБ
 Просмотров:  1302 раз(а)

Требования+к+печи.jpg



#8:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 19:55
    —
Так же , в личной беседе было обращено внимание на то , что печь в состоянии отопить только те помещения,
до которых сможет "дотянуться", соответственно помещения левого крыла, находящиеся за стенкой, в эту зону обогрева не попадают.
В помещениях левого крыла планировалась баня, болерная с электро-котлом на 9Квт, санузел и спальня.
Этот же электро-котел планировался для обогрева помещений , "удаленных" от основной печи.
На две маленькие спальни , по 14м2, было решено поставить регистр ГВС на общую площадь 28м2, для подогрева данных помещений.
Еще раз, хочу обратить внимания, что я строил ПЕЧЬ для обогрева указанных на плане помещений, а не КОТЕЛ для обогрева всего дома.
Функцонально и технически , это две разные конструкции...
В дальнейшем , на этот регистр ГВС были "повешены" 10 отопительных батарей и разведены по всему дому...


Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Вс 30 Ноябрь 2014, 20:16), всего редактировалось 1 раз


Зоны обогрева дома.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.45 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)

Зоны обогрева дома.jpg



2-й этаж К.jpg
 Описание:
 Размер файла:  31.28 КБ
 Просмотров:  975 раз(а)

2-й этаж К.jpg



#9:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:01
    —
Александр, а чем дело кончилось? Или не кончилось?

#10:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:08
    —
Выкладываю фотографию печи первого этажа.
Печь подовая, полностью футерована огнеупорным кирпичем ША-8 и через обычный картон ,
толщиной 8мм, обложена лицевым кирпичем Лооде.
Огнеупорный кирпич ША-8 покупался на месте, хорошего качества.
Для его кладки использовался местный мертель.
Облицовочный кирпич Лооде был доставлен Заказчику из Москвы по его поручению.


Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Вс 30 Ноябрь 2014, 20:13), всего редактировалось 1 раз


Красноярск ОП ХК 2.JPG
 Описание:
 Размер файла:  367.38 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)

Красноярск ОП ХК 2.JPG



#11:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:10
    —
Игорь 2 писал(а):
Александр, а чем дело кончилось? Или не кончилось?

в название темы и есть ответ ...
дальше интересней будет

#12:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:11
    —
Внутри печи первого этажа вставлен регистр ГВС для подогрева двух спален первого этажа по 14м2.
Так же предусмотрены электротены по 1.5 Квт , для подогрева печи электричеством, во время отсутствия Заказчика...



Красноярск ОП ХК 1.JPG
 Описание:
 Размер файла:  400.52 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)

Красноярск ОП ХК 1.JPG



#13:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:23
    —
Александр Замашка писал(а):
хочу обратить внимания, что я строил ПЕЧЬ для обогрева указанных на плане помещений, а не КОТЕЛ для обогрева всего дома.
Функцонально и технически , это две разные конструкции...
В дальнейшем , на этот регистр ГВС были "повешены" 10 отопительных батарей и разведены по всему дому...


примерно все то же сказал ему В.Пчелкин в январе 2014



29.11.2014 16-23-59.JPG
 Описание:
 Размер файла:  337.35 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)

29.11.2014 16-23-59.JPG



#14:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 20:24
    —
Отопительная печь второго этажа с отдельной большой топкой.
Выполнена полностью из огнеупорного / шамотного кирпича и через бумажный картон 8мм обложена лицевым кирпичем Лооде.
Печь обычная с колосниковой решеткой РУ-2.



Красноярск ОП 2этаж..JPG
 Описание:
 Размер файла:  359.4 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)

Красноярск ОП 2этаж..JPG



Красноярск ОП 2этаж ...JPG
 Описание:
 Размер файла:  393.36 КБ
 Просмотров:  1003 раз(а)

Красноярск ОП 2этаж ...JPG



#15:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 21:18
    —
После того, как печи были построены и затоплены, Заказчику было рекомендовано приступить к основательной сушке печи после окончания работ по утеплению дома.
В доме не было полов, потолков, окна стояли только на пене, без наличников, сами стены дома - обычный непрофилированный брус 20х20, отсутствовал тепловой тамбур при входе в дом, т.е стояла обычная входная дверь/железка.
Работали в условиях, где температура в помещениях не поднималась выше 10-12 градусов, при этом весь день работал небольшой газовый обогреватель...
Однако приближались холода и Заказчику нужно было, чтобы при проведении отделочных работ в доме было тепло , а на другой обогреватель он не собирался рассчитывать.
Как сушить печь и каким количеством дров , так же было доведено до Заказчика.
Топил/сушил печь не он сам , а наши братья с солнечного Таджикистана, кстати неплохие и очень исполнительные ребята...
После того , как мы уехали , к регистру ГВС были подключены 10 отопительных батарей, разведены по всему дому и начались попытки "отопить" неутепленный дом в 200м2 одной печью первого этажа с подключенными к РГВС батареями....
Попытки не увенчались успехом и мне пошли звонки по поводу неправильно сложенной печи и невыполненного "Технического задания "...
Как "убивали" мою печь , скорее всего многие из вас знают :

https://plus.google.com/photos/111827112294364974554/albums/5824429236569076017/5824429242353525058?pid=5824429242353525058&oid=111827112294364974554

На текущий момент есть информация, что моя печь "убита" и демонтирована, а Заказчик пытается компенсировать все затраты посредством суда.
Случай неординарный и требует детального изучения ситуации в целом.
Поэтому для меня будут очень важны комментарии коллег - печников , имеющих опыт в проектировании и в строительстве печей.

#16:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 21:29
    —
Так а на каком основании печь демонтирована? Перед демонтажем были какие-то официальные, запротоколированные экспертизы?

#17:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 21:54
    —
Давайте вначале разберемся: выполнил ли А.Замашка свои договорные обязательства?

Предмет договора - п.1.1 "выполнить строительство двухэтажной , отопительной печи с хлебной камерой , ОП ХК, в указанном на плане помещении и монтаж легкого дымохода Боффил, высотой 3 метров".
Печь стоит? Да
Второе, п.3.1 "Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком Техническое задание".
Если объект выполнен полностью, следовательно ТЗ было согласовано, иначе бы заказчик прекратил строительство раньше.
Третье, п.3.2 "Выполнить работу качественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием, и далее в соответствии с Проектом, а так же в соответствии со СНиП". Работа выполнена качественно, в полном объеме в соответствие с согласованным решением и СНиП.
Четвертое, п.3.4 "Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, выявленные в течение одного года со дня сдачи-приемки выполненных работ". К этому пункту мы вернемся позже.

Что же обязан заказчик?
п.2.5 и п.4.3 "Заказчик обязан принять и оплатить выполненную работу"
В договоре видим расписку о получение расчета от заказчика, значит работа выполнена в полном объеме и принята заказчиком. Во время выполнения работ заказчик имел полное право контролировать весь процесс и доводить до сведения исполнителя замеченные недостатки.

п.2.8 договора вменяет в обязанность заказчика высушить печь и эксплуатировать согласно Правил, предоставленных исполнителем. То, что заказчик не мог прогреть сырую печь в не утепленном доме при морозах минус 30*С закономерно. Согласно ст.736 ГК РФ заказчик был предупрежден об условиях использования выполненной работы: обязательное наличие теплового контура и использование печи по прямому назначению (отопление дома при постоянном жительстве) с дровами влажностью не более 20%, в противном случае печи потребуется ремонт. Заказчик игнорировал эти замечания и счел их излишними. Проигнорировал так же замечания пользователей по утеплению дома (хотя бы пола первого этажа), высказанные на форуме и продолжил использовать печь для обогрева строящегося дома. Особенность конструкции печи в ее двухконтурности. Данный вид идеально подходит для ПМХ, но не обогрева строящегося дома строителями. Тепло, накопленное внутри печи, доставляется к внешней оболочке и компенсирует тепловые потери законченного теплового контура, в соответствие со СНиП с учетом региона. Согласно расчетам, стена дома еще должна быть дополнительно утеплена 100 мм минерального утеплителя, а полы - 200 мм. В рабочем состояние суточный перепад температуры печи не более 3-5*С между топками. Это идеальный источник обогрева для жилища, с неравномерностью теплоотдачи 0.1

Вот так постепенно и целенаправленно убивалась печь


Link


и топилась обрезками сырого бруса и отходами со стройки

Это видео от 11.02.2013. Печь "насилуют" уже полтора месяца. На видео видно: полы не утеплены, окна без откосов. По фото заказчика: нет межкомнатных дверей и входная это лист фанеры (см. его блог на гугле)

Image


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 9 Август 2016, 08:32), всего редактировалось 2 раз(а)


DSC07180.JPG
 Описание:
 Размер файла:  124.13 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)

DSC07180.JPG



#18:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:05
    —
Цитата:
Третье, Выполнить работу качественно, в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием, и далее в соответствии с Проектом, а так же в соответствии со СНиП. Работа выполнена качественно, в полном объеме в соответствие с согласованным решением и СНиП.


Я извиняюсь. Просто пытаюсь представить процедуру в суде.
Для того, чтобы доказать или опровергнуть процитированное нужно иметь предмет спора, т.е. саму печь и (или) экспертизу , произведённую по всем правилам и подтверждённую соответствующими документами. Если нет ни того ни другого, то о чём речь? Так, например, я куплю шкаф, выкину его на помойку, а потом пойду в суд, требуя возмещения ущерба т.к. проданный мне шкаф оказался некачественным Surprised

#19:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:10
    —
Акт экспертизы есть и мы его обязательно разберем постатейно.

#20:  Автор: Михаил РожковРегион: Талдом СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 22:35
    —
Печь красава, жаль не у того заказчика. По сути: в начале ролика говорится, что печь была протоплена с утра, а на данный момент 3 часа дня. Этот факт у меня под большим сомнением. 1-е большое количество сажи в х.к., если бы хорошо просушенную печь как следует протопили с утра да и сухими дровами, то сажи в х.к. не было бы. 2-е закопчённое стекло топочной дверцы говорит о том же. 3-е сажа над топочной дверцей совсем не понятно , что делает, её постоянно топят с открытыми дверцами или специально перед съёмкой для пущего страха? Интересно посмотреть на экспертизу, как она проводилась, кем, когда и т.д.

#21: Re: Неоконченная пьеса ... с продолжением Автор: Сергей МихайловРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 23:05
    —
Евгений Колчин писал(а):
Но это продолжение, а первично все же - договор.
Постараемся исправить это и обсудим вытекающие обязательства сторон.

Вот это правильно, давно пора...

#22:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2014, 23:38
    —
Михаил Рожков писал(а):
3-е сажа над топочной дверцей совсем не понятно , что делает, её постоянно топят с открытыми дверцами...

скорее всего именно так, и постоянно открывали дверь ХК
нормально протопили печь только один раз и то, наполовину
отходами от стройки да промороженными на улице
но печь уже нагрелась и не дожидаясь инерции волны тепла



29.11.2014 19-01-05.jpg
 Описание:
 Размер файла:  276.49 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)

29.11.2014 19-01-05.jpg



#23:  Автор: Михаил РожковРегион: Талдом СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 00:25
    —
Круто, а перед тем, как начали (выводить на режим) топить пока не прогреется, печь сушили? Инструкция по сушке? Ушла на растопку?

#24:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 00:59
    —
А смету можно посмотреть?

#25:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 06:59
    —
blago писал(а):
А смету можно посмотреть?
Смета то причём? Вопрос в другом стоит - правильно ли эксплуатировалась печь? Жаба что ли давит?

#26:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 07:03
    —
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая а стоимость работ зашкаливает. Плюс оплата за проезд, туда и обратно, предоставление помощника, подготовка площадки и пр. Итого, более 540 т.руб. Смету выложите.

#27:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 07:17
    —
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая а стоимость работ зашкаливает. Плюс оплата за проезд, туда и обратно, предоставление помощника, подготовка площадки и пр. Итого, более 540 т.руб. Смету выложите.
А что по вашему-печник должен заниматься благотворительностью для состоятельных заказчиков? Какое Вам до этого дело? Ещё раз- вопрос состоит совсем в другом.Сколько позволяет конкурентоспособность моих услуг-столько и беру. Не устраивает цена -заказчик нанимает других.

#28:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 08:04
    —
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая

Это так на фото кажется.
Печь в плане 1.5х1.25 м
Высота печи 1 этажа 3.3 м
высота печи 2 этажа 1.8 м
метр трубы шестерик

По материалу, облицовочного кирпича Лоде на наружный периметр печи - 1850 шт
Из Москвы был отправлен контейнер на сумму 300 т.р. с основным материалом и фурнитурой. Цены были предложены печного центра "Ясенево". Там и грузили контейнер.
Остальной материал покупался по месту заказчиком: 2500 кирпича местного, ША8 - 500, мертель МШ28, уголки ...
На печь ушло 5300 шт. кирпича.

Точнее может сказать Александр.

Думаю, что в стоимости работ так же заложены и затраты на проектные работы, поскольку про отдельный договор я ничего лично не видел от заказчика в его сообщениях на форумах.



29.11.2014 16-40-14.JPG
 Описание:
После согласований А.Замашка выслал смету и проект привязки печи в плане. Печь стоит в центре дома. Прогреть все закоулки она никогда не сможет и это заказчик знал, поскольку принял решение догрева котлом и сауной смежных комнат
 Размер файла:  290.17 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)

29.11.2014 16-40-14.JPG



#29:  Автор: Алексей Артамонов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:30
    —
Евгений. Из сообщения ВикторСИБ от 04.01.2013., что 03.01.2013 печь еще теплая +25 град., забросили 2/3 топливника примерно 15кг., на догорающие угли. Топили только дровами. Когда закладка прогорела на половину подбросили еще 10 кг., через 30 мин еще 10 кг. Т.е. печь топили 4мя закладками, я правильно понял.

#30:  Автор: Алексей Артамонов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:37
    —
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу.

Смущает вас, а не заказчика.

#31:  Автор: Жуков ГерманРегион: НижнийНовгород СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:40
    —
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая а стоимость работ зашкаливает. Плюс оплата за проезд, туда и обратно, предоставление помощника, подготовка площадки и пр. Итого, более 540 т.руб. Смету выложите.

540 т.р. за такую печь(вернее две печи) за тысячи км. от дома смета зашкаливает? Не понял? А за сколько надо такой объект ( с таким качеством исполнения я имею ввиду) делать объясните?

#32:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:44
    —
Алексей, заказчик уточнил, что топка велась тремя закладками: 10+5+5

Топливник расчитан на единовременную закладку 0,4х0,5х0,35х400=28 кг
Топка велась отходами от строительства -сосновый брус и доска, влажностью не ниже 30%,
размазывая тепло по объему топливника, путем подкладывания малыми порциями топливо.

Печь и не "нюхала" настоящих березовых дров влажностью 20%. Отработала, как утилизатор отходов стройки.

Жуков Герман писал(а):
540 т.р. за такую печь(вернее две печи)

примерно 100 р. за кирпич

#33:  Автор: Алексей Артамонов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:48
    —
Я наверное что-то не понимаю, забросили 2/3 топливника примерно 15кг., на догорающие угли. и потом еще две закладки по 5 кг. Это я один считать не умею.

#34:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:52
    —
Алексей Артамонов писал(а):
Я наверное что-то не понимаю, забросили 2/3 топливника примерно 15кг., на догорающие угли. и потом еще две закладки по 5 кг. Это я один считать не умею.

По всей видимости это догорали еще угли с вечера, а может и ночью подбрасывали пару поленьев ...
Сосна дает много угля при сгорание летучих и по всей видимости их на колоснике не дожигали, оставляя тлеть в печи. Тем самым нарушая инструкцию от исполнителя.

#35:  Автор: Жуков ГерманРегион: НижнийНовгород СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 09:57
    —
Евгений Колчин писал(а):
Печь и не "нюхала" настоящих березовых дров влажностью 20%. Отработала, как утилизатор отходов стройки.

Жуков Герман писал(а):
540 т.р. за такую печь(вернее две печи)

примерно 100 р. за кирпич

Такими "дровами" печь топить? Это варвары, как говорится стеклянный член дураку ненадолго, а 100 р. за кирпич , такую печь, в Сибирь? Это дешево однако.............

#36:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:39
    —
Смету готовил лично я .
Что вас конкретно интересует, как правильно составить Смету или количество кирпича ?
В Смете указывается количество материала и его стоимость, но ни как номер лицензии...


Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Пн 1 Декабрь 2014, 10:59), всего редактировалось 2 раз(а)

#37:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:41
    —
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая а стоимость работ зашкаливает. Плюс оплата за проезд, туда и обратно, предоставление помощника, подготовка площадки и пр. Итого, более 540 т.руб. Смету выложите.

Согласен..., печь относительно небольшая, около 5тыс. кирпича ...
Но, "перелопатить" 20тонн кирпича, работать в помещении , где температуру выше +10-12гр. поднять не возможно, да еще и за несколько тысяч километров от дома,
я посчитал, что за такую стоимость готов поехать...
В среднем , за работу получалось 110-120 руб. за кирпич....
Думаю, стоимость работы мастера не является объектом споров и возмущений.
Каждый имеет себе цену согласно опыту и накопленным знаниям...
Вспомните цену своей работы 8 лет назад и сейчас..., ни чего не изменилось ?
Расценки на работу печника сильно отличаются в зависимости от региона и это все прекрасно понимают.

#38:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:53
    —
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде. Конечно, наши предприимчивые " товарищи" в настоящее время наловчились на один и тот же объект готовить две сметы - для бюджетных, одну, для других, другую.

Последний раз редактировалось: blago (Пн 1 Декабрь 2014, 10:58), всего редактировалось 1 раз

#39:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:57
    —
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде.


Я больше, чем уверен, почему-то...до суда дело не дойдёт.

#40:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 10:59
    —
Александр Замашка писал(а):
blago писал(а):
Да, смущает оплата за работу. Печь вроде бы не большая а стоимость работ зашкаливает. Плюс оплата за проезд, туда и обратно, предоставление помощника, подготовка площадки и пр. Итого, более 540 т.руб. Смету выложите.

Согласен..., печь относительно небольшая, около 5тыс. кирпича ...
Но, "перелопатить" 20тонн кирпича, работать в помещении , где температуру выше +10-12гр. поднять не возможно, да еще и за несколько тысяч километров от дома,
я посчитал, что за такую стоимость готов поехать...
В среднем , за работу получалось 110-120 руб. за кирпич....
Думаю, стоимость работы мастера не является объектом споров и возмущений.
Каждый имеет себе цену согласно опыту и накопленным знаниям...
Вспомните цену своей работы 8 лет назад и сейчас..., ни чего не изменилось ?
Расценки на работу печника сильно отличаются в зависимости от региона и это все прекрасно понимают.


Да не оправдывайся. Нормальные цены для такого объекта, ничего сверхъестественного не вижу.

#41:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:01
    —
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде. Конечно, наши предприимчивые " товарищи" в настоящее время наловчились на один и тот же объект готовить две сметы - для бюджетных, одну, для других, другую.


А ВЫ прокурор? Или может адвокат? Вы можете попросить эти документы у "пострадавшей" стороны. Что за наезды? Кроме Вас здесь никого смета не интересует.

#42:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:07
    —
Игорь 2 писал(а):
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде. Конечно, наши предприимчивые " товарищи" в настоящее время наловчились на один и тот же объект готовить две сметы - для бюджетных, одну, для других, другую.


А ВЫ прокурор? Или может адвокат? Вы можете попросить эти документы у "пострадавшей" стороны. Что за наезды? Кроме Вас здесь никого смета не интересует.
Да "жаба" человека давит. Видать ему такие деньги никто не хочет платить.

#43:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:08
    —
В чем вопрос...... почему смету не хотят выложить? Ничего криминального не вижу. Smile Может я тоже по таким расценкам захочу работать и выложить перед закачиком "маляву". Smile Есть ведь еще Shocked . Может и мне перепадет.

#44:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:09
    —
blago писал(а):
В чем вопрос...... почему смету не хотят выложить?

где написано, что смета является неотъемлемой частью договора?
И опять же - вы просите смету на работу (услугу) или стоимость материалов?
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде. Конечно, наши предприимчивые " товарищи" в настоящее время наловчились на один и тот же объект готовить две сметы - для бюджетных, одну, для других, другую.

Как вы думаете, выше приведенный договор относится к договору бытового подряда или возмездного оказания услуг?
По сути, а не заголовку.

#45:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:14
    —
Выложите смету. Никаких умыслов нет. Просто посмотреть хочется.
Smile

#46:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:18
    —
Игорь 2 писал(а):
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде.


Я больше, чем уверен, почему-то...до суда дело не дойдёт.
В суде уже доказать ничего не возможно. Да и у нас что в стране есть эксперты по бытовым печам с соответствующими на это документами? А то что напишет какой либо "дядя ВАНЯ печник"- для суда не имеет ни какого значения. Ответчик тоже может предоставить заключение ,к примеру,"дяди Вити печника"- и что из этого? Это суд ,а не "криминальная сходка"-на всё должны быть документы. В настоящее время имеют право сделать какое либо заключение только в МЧС и то только на предмет пожаробезопасности.

#47:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:21
    —
blago писал(а):

Выложите смету. Никаких умыслов нет. Просто посмотреть хочется.
Smile

Смету на что? Работу?
согласно договора и цена договорная.

#48:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:21
    —
blago писал(а):
... Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде.....

Не спросят, потому как судья умный ... он не будет публично показывать свое невежество , т.к. знает какие виды деятельности подлежат лицензированию.
blago писал(а):
.... Может я тоже по таким расценкам захочу работать и выложить перед закачиком "маляву"..... . Может и мне перепадет....

..... Question


Последний раз редактировалось: Сергей А.В. (Пн 1 Декабрь 2014, 11:26), всего редактировалось 1 раз

#49:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:23
    —
Послушайте, мы здесь не смету обсуждаем. У "потерпевшего" нет претензий к стоимости оказанных услуг, если б были - договор бы не подписывал. А если Вас интересует ценообразование, то можете почитать в другой теме на форуме - там всё подробно описано у многих печников.

#50:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:25
    —
Сергей А.В. писал(а):
, т.к. знает какие виды деятельности подлежат лицензированию.

Трубо-печные работы - лицензированный вид деятельности!
Игорь 2 писал(а):
Послушайте, мы здесь не смету обсуждаем.

blago подводит условия договора к "договору бытового подряда", по условиям которого стоимость работ должна оставаться постоянна для любого заказчика ... со стороны коммерческой организации (публичный договор)

#51:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:25
    —
Селиван Виктор писал(а):
Игорь 2 писал(а):
blago писал(а):
А все-таки, смету можете выложить, хотя-бы для интереса. Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия? Ведь это все спросят в суде.


Я больше, чем уверен, почему-то...до суда дело не дойдёт.
В суде уже доказать ничего не возможно. Да и у нас что в стране есть эксперты по бытовым печам с соответствующими на это документами? А то что напишет какой либо "дядя ВАНЯ печник"- для суда не имеет ни какого значения. Ответчик тоже может предоставить заключение ,к примеру,"дяди Вити печника"- и что из этого? Это суд ,а не "криминальная сходка"-на всё должны быть документы. В настоящее время имеют право сделать какое либо заключение только в МЧС и то только на предмет пожаробезопасности.


Почти это я и мел ввиду. Любой адвокат возьмёт это дело. как заведомо выигрышное. И, даже если, найдётся прокурор на эту жевачку, то дело будет закрыто "ввиду недоказанности вины исполнителя". ИМХО

#52:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:26
    —
Игорь 2 писал(а):
И, даже если, найдётся прокурор на эту жевачку, то дело будет закрыто "ввиду недоказанности вины исполнителя". ИМХО

Вы уже далеко зашли ... с прокурором

#53:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:28
    —
Евгений Колчин писал(а):
blago писал(а):

Выложите смету. Никаких умыслов нет. Просто посмотреть хочется.
Smile

Смету на что? Работу?
согласно договора и цена договорная.

Понятно.
Другой вопрос, если можно.
Согласно договора строилась печь ОП ХК. В нем не предусмотрен теплообменник.
Оглашено ли письменно изменение проекта доп. соглашением к договору? Smile

#54:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:33
    —
Евгений Колчин писал(а):
Трубо-печные работы - лицензированный вид деятельности!

речь то ведь не об этом виде деятельности.
а о том, нужна ли этой организации лицензия на подготовку сметы ....
blago писал(а):
Какая организация готовила смету? Имеется ли у нее лицензия?

Very Happy

#55:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:36
    —
уточните, о какой смете вы все время говорите?
оказания услуг или поставке материала

blago писал(а):

Другой вопрос, если можно.
Согласно договора строилась печь ОП ХК. В нем не предусмотрен теплообменник.
Оглашено ли письменно изменение проекта доп. соглашением к договору? Smile

В перечне необходимого материала для объекта строительства есть строка "регистр ГВС" (горячего водоснабжения), который изготавливался заказчиком по чертежам от исполнителя и в поставку не был включен.
Чертеж представлен в блоге заказчика.
https://plus.google.com/111827112294364974554/posts
Подробнее ответ у А.Замашка ...

*на фото задней стенки печи видно, что место установки регистра сделано так, что последний вставлялся уже в готовую конструкцию и вполне возможно, что была договоренность на случай его убрать из печи


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 1 Декабрь 2014, 11:51), всего редактировалось 2 раз(а)

#56:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:41
    —
Хорошо, послушаем Замашка.
Извините, может я задаю не те вопросы. Smile . Вы скажите, я отключусь.

#57:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:43
    —
Евгений Колчин писал(а):
уточните, о какой смете вы все время говорите?
оказания услуг или поставке материала

О сметах надо вообще забыть, если кто то хочет пошариться в чужих карманах, то ребята на "желтом" его будут ждать с превеликим удовольствием.
Лучше по делу разобраться.

#58:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:45
    —
По ходу ни о каких дополнительных соглашениях к договору речи не шло. Все решалось по договоренности, может почтой или устно по телефону. Заказчик об этом ничего не сообщал в жарко обсуждаемой теме зимой 2013 года.

Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 1 Декабрь 2014, 11:46), всего редактировалось 1 раз

#59:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:45
    —
Сергей А.В. писал(а):
Евгений Колчин писал(а):
уточните, о какой смете вы все время говорите?
оказания услуг или поставке материала

О сметах надо вообще забыть, если кто то хочет пошариться в чужих карманах, то ребята на "желтом" его будут ждать с превеликим удовольствием.
Лучше по делу разобраться.

Не понял, поясни.

#60:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:47
    —
blago писал(а):
...Не понял, поясни.

А что тут непонятного.
Разговор то о печи идет , а не о деньгах.

#61:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 11:55
    —
Сергей А.В. писал(а):
blago писал(а):
...Не понял, поясни.

А что тут непонятного.
Разговор то о печи идет , а не о деньгах.

Тема-то называется как......Правовая деятельность печника и общественные объединения. Может переименуем тему, к примеру ....печь Замашко... проблемы, пути решения.

#62:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:08
    —
blago писал(а):
Тема-то называется как......Правовая деятельность печника и общественные объединения. Может переименуем тему, к примеру ....печь Замашко... проблемы, пути решения.


Тема называется " Неоконченная пьеса ... с продолжением ".
"Правовая деятельность печника и общественные объединения", является подфорумом, в котором размещена данная тема.
Можете переименовывать или открывать новую тему.... ваше право.
Только данную тему не надо забалтывать.

#63:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 12:09
    —
У двухконтурных печей с прокладкой картона между шамотной и наружной кладкой, есть особенность - пока печь не просохнет, картон не выгорит.
Не соблюдение правил просушки печи причина её разрушения. Заказчик так подробно и доходчиво рассказал и показал свое нежелание следовать рекомендациям печника. Развалить топливник "на плашку" тяжело, а если консультироваться у "знающих" людей все получится!



11-13 октября (3).JPG
 Описание:
Оригинальное фото заказчика
 Размер файла:  223.16 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)

11-13 октября (3).JPG



#64:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 13:47
    —
blago писал(а):
Хорошо, послушаем Замашка.
Извините, может я задаю не те вопросы. Smile . Вы скажите, я отключусь.

Сейчас нахожусь в дороге, до нормального интернета доберусь только во вторник вечером.
Обычно мы не выкладываем в широкий доступ Договора и Сметы, которые составляли сами и редактировали их согласно своему опыту общения с Заказчиками...
Учитывая сроки давности я выложу Смету в открытый доступ, это не тайна, но хочу понять, как это повлияет на ваше понимание причин "разрушения" моей печи.
Теплообменник заказывали и варили в Красноярске, чертежи имеются в открытом доступе.

#65:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:12
    —
Подобные двухконтурные есть в реальности, с отзывами клиентов или хотя бы выдержавшие в работе несколько сезонов?...Это к тому, что если имеются, значит клиент убил печь банально перетопом. Хотя, с таким мощным контуром-это надо постараться... ."Так же предусмотрены электротены по 1.5 Квт , для подогрева печи электричеством, во время отсутствия Заказчика.." .Тэн электрический саму печь должен был подогревать между протопками-его включали в работу, или нет, интересно...? В моей шведке был Тэн-очень эффективно работает на прогрев печи , как между протопками, так и для прогрева остывшей печи... Теловой контур дома до сих пор что ли не сделал клиент. ?... Надо было давать строгие наказы по закладке количества дров за одну протопку, что бы не было перетопа,и временные интервалы между ними, а сейчас на что грешить-на дрова сырые и бесконечные подкидывания их в топку...? Было бы в договоре предписание-топить только сухими дровами н-го количества дров-и проблем бы не было....Как то один мой клиент втайне от меня решил нагреть кирпичку банную не 2 закладками , как я советовал , а 4 сделал. Печь завоняла железом и лопнула, и где была футеровка, и тем более где ее не было...Больше так не делал клиент, стал топить по правилам-2 дня по 2 закладки за раз, не более. Каждая печь имеет свой предел на перегрев. У Павла Круглова есть Русская печь -с огромной лежанкой, кочегар постоянный при ней - не дает остывать , подтапливет , но перетопа нет ....

#66:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:26
    —
А есть ли подписанная заказчиком инструкция по просушке печи и дальнейшей эксплуатации печи? И естественно есть ли у заказчика такая инструкция подписанная истопником (т.е. доказательство, что истопник правильно сушил и топил печь)? Я думаю он не сам топил печь. И печь должна эксплуатироваться при полностью утепленном доме, и не должна эксплуатироваться при самом строительстве. В последнем, все строители только губят печи, это из моего опыта.

Последний раз редактировалось: Александр-та (Пн 1 Декабрь 2014, 14:29), всего редактировалось 1 раз

#67:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:28
    —
Александр Климкин писал(а):
Подобные двухконтурные есть в реальности, с отзывами клиентов или хотя бы выдержавшие в работе несколько сезонов?...Это к тому, что если имеются, значит клиент убил печь банально перетопом. Хотя, с таким мощным контуром-это надо постараться... ."Так же предусмотрены электротены по 1.5 Квт , для подогрева печи электричеством, во время отсутствия Заказчика.." .Тэн электрический саму печь должен был подогревать между протопками-его включали в работу, или нет, интересно...? В моей шведке был Тэн-очень эффективно работает на прогрев печи , как между протопками, так и для прогрева остывшей печи... Теловой контур дома до сих пор что ли не сделал клиент. ?... Надо было давать строгие наказы по закладке количества дров за одну протопку, что бы не было перетопа,и временные интервалы между ними, а сейчас на что грешить-на дрова сырые и бесконечные подкидывания их в топку...? Было бы в договоре предписание-топить только сухими дровами н-го количества дров-и проблем бы не было....Как то один мой клиент втайне от меня решил нагреть кирпичку банную не 2 закладками , как я советовал , а 4 сделал. Печь завоняла железом и лопнула, и где была футеровка, и тем более где ее не было...Больше так не делал клиент, стал топить по правилам-2 дня по 2 закладки за раз, не более. Каждая печь имеет свой предел на перегрев. У Павла Круглова есть Русская печь -с огромной лежанкой, кочегар постоянный при ней - не дает остывать , подтапливет , но перетопа нет ....


Много ли Вы знаете людей, которые читают инструкцию по использованию не до , а уже после того, как что-то сломалось? Я - не встречал ни одного. Позиция такова: " я что тупее паровоза?". И это касается высокотехнологичных изделий из нежнейшей электроники. А тут печь, ха, кучка кирпичей, что тут понимать? - поджигай да подкидывай. Уверен, что все рекомендации были даны. Все рекомендации и правила, которые я давал заказчикам на бумаге, сразу уходили по "прямому" назначению - в растопку.

#68:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:30
    —
Александр-та писал(а):
А есть ли подписанная заказчиком инструкция по просушке печи и дальнейшей эксплуатации печи? И естественно есть ли у заказчика такая инструкция подписанная истопником (т.е. доказательство, что истопник правильно сушил и топил печь)? Я думаю он не сам топил печь. И печь должна эксплуатироваться при полностью утепленном доме, и не должна эксплуатироваться при самом строительстве. В последнем, все строители только губят печи, это из моего опыта.


даже наличие инструкции, хоть подписанной, хоть нет, не является гарантией того, что она соблюдалась.

#69:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 14:33
    —
Собственно по видео это видно. Тогда претензии к истопнику.

#70:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 15:28
    —
Подписанных Заказчиком Правил сушки печи и ее дальнейшей эксплуатации на бумажном носителе нет. Все складывалось вполне нормально, адекватно и логично..., даже в голову не могло придти такое развитие событий...
Схема сушки печи была "закачана" на флешку Заказчика, для дальнейшего использования ее истопниками с Востока....
В данном случае, при неутепленном контуре дома, невозможно достичь желаемых результатов даже следуя каждому шагу Инструкции по сушки печи .
Если у кого то есть положительный опыт, поделитесь, я обязательно приму на вооружение...

#71:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 15:34
    —
Не утеплённые дома хорошо ставить на геотермальных аномалиях Razz , но опасно Shocked , можно усохнуть до углей на пепелище Very Happy

#72:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 16:55
    —
Александр Замашка писал(а):
Подписанных Заказчиком Правил сушки печи и ее дальнейшей эксплуатации на бумажном носителе нет. Все складывалось вполне нормально, адекватно и логично..., даже в голову не могло придти такое развитие событий...
Схема сушки печи была "закачана" на флешку Заказчика, для дальнейшего использования ее истопниками с Востока....
В данном случае, при неутепленном контуре дома, невозможно достичь желаемых результатов даже следуя каждому шагу Инструкции по сушки печи .
Если у кого то есть положительный опыт, поделитесь, я обязательно приму на вооружение...


Положительный опыт чего? Такую ситуацию вообразить трудно, не то что спрогнозировать. Обычно, если у заказчика по каким-то причинам возникают претензии, то они все решаются полюбовно в досудебном порядке, но такие заказчики заинтересованы в в конечном результате... А в данном случае, действительно складывается впечатление, что заказчик, осознав всю бессмысленность своей затеи отопления кучи помещений одной печью, не может смириться с проигрышем и признать свою тупость, перед женой например. Выкинуть печь из дома и сделать водяное отопление - это полбеды, деньги за печь выданы не малые... как же так? меня любимого какой-то там печник на бабки кинул получается?...Выставил меня идиотом за мои же деньги... Не на того нарвался... Ну а дальше все всё видят.

#73:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:09
    —
Александр Замашка писал(а):

Схема сушки печи была "закачана" на флешку Заказчика, для дальнейшего использования ее истопниками с Востока....

Гарантия снимается при использовании печи третьими лицами, а также при невыполнении Заказчиком правил эксплуатации.

#74:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:13
    —
Игорь 2 писал(а):
... А в данном случае, действительно складывается впечатление, что заказчик, осознав всю бессмысленность своей затеи отопления кучи помещений одной печью, не может смириться с проигрышем и признать свою тупость, перед женой например. Выкинуть печь из дома и сделать водяное отопление - это полбеды, деньги за печь выданы не малые... как же так? меня любимого какой-то там печник на бабки кинул получается?...Выставил меня идиотом за мои же деньги... Не на того нарвался... Ну а дальше все всё видят.
Совершенно очевидно, что это действительно так!

#75:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:22
    —
Скорее всего, заказчик вывел печь до сгорания сажи на дверце топки и хлебной, при этом т.наружки была 40гр,при неутепленном контуре, и внутренняя оболочка достигла критического поднятия. На этом бы этапе -мое личное мнение- надо было чуть снизить закладку дров и увеличить время между протопками. НО, ответа в личке или по телефону заказчик не дождался и продолжал протопку в экстремальном режиме. Все логично и проясняется из самого сообщения Заказчика в письме. Вот и результат. Вообще то у двухконтурных и так невысокая температура на наружней кладке, надо было обьяснить это клиенту, тем более она снижается в неутепленном доме....Кстати, Тэны , как я понял, так и не были включены в работу( по договору-в отсутствие заказчика они должны были включатся а не восточные братья -истопники), а зря.....

#76:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:35
    —
Да, надо бы тенами печь сушить!
На видео, что то горение очень вялоеSurprised при - 30 на улице.
Александр Замашка писал(а):

Теплообменник заказывали и варили в Красноярске, чертежи имеются в открытом доступе.

Там их два выложено..один на 1 кВт , другой на 5кВт. А какой ставили?



__1_198.jpg.jpg
 Описание:
Регистр на 1 кВт
 Размер файла:  61.06 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)

__1_198.jpg.jpg



На 14кВТ.jpg
 Описание:
Регистр на 5 кВт
 Размер файла:  25.75 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)

На 14кВТ.jpg



#77:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:38
    —
Александр Климкин писал(а):
Скорее всего, заказчик вывел печь до сгорания сажи на дверце топки и хлебной, при этом т.наружки была 40гр,при неутепленном контуре, и внутренняя оболочка достигла критического поднятия. На этом бы этапе -мое личное мнение- надо было чуть снизить закладку дров и увеличить время между протопками .

Допустим, он так и поступил...., но за какое время ему бы удалось высушить печь ?
Теперь у меня в Договоре появился пункт : Сушка печи и дальнейшая ее эксплуатация в не утепленном контуре, а так же в период ведения строительных работ в доме запрещена.
Других вариантов не вижу, иначе снова будем наступать на те же грабли...

#78:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:44
    —
Регистр ГВС поставили второй, большой на 5 кВт
Для отопления двух комнат по 14кв.м.

#79:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 17:55
    —
На чертеже регистра не указана разность в мм между задней стороной и передней. Если регистр сделан так, значит он работает вполсилы, т.к. нет уклона для быстрого выхода нагретой воды. Тэнам постоянно греть тоже опасно-кладка трещщит рядом с тэнами при достижении перегрева локального. На ощупь рука терпеть должна нагрев кладки. Как то так.... А время просушки не регламентируется , главное -качество , т.к. сырая печь быстрее не выдерживает обычной закладки. По регламенту -просушка должна происходить при полностью открытой топочной и поддувальной дверках, малой закладкой мелко нарубленных дров, и не закрываться задвижка. На видео-протопка уже просушенной печи....???? Если нет -тогда понятно ,что внутряннка очень быстро поднялась-от мощного перегрева, а наружка полопалась ... Если просушена была -тогда порции дров были завышены или время между протопками увеличить. Вообще -на какую протопку печь расчитана-раз в сутки, два раза в сутки...???

Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Пн 1 Декабрь 2014, 18:36), всего редактировалось 3 раз(а)

#80:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:06
    —
Александр Климкин писал(а):
На чертеже регистра не указана разность в мм между задней стороной и передней. Если регистр сделан так, значит он работает вполсилы, т.к. нет уклона для быстрого выхода нагретой воды. Тэнам постоянно греть тоже опасно-кладка трещщит рядом с тэнами при достижении перегрева локального. На ощупь рука терпеть должна нагрев кладки. Как то так....

Я ставлю регистр с небольшим наклоном, чтобы не было закипания воды верхнем углу , и чтобы не было термического удара...

#81:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:10
    —
Александр Климкин писал(а):
На чертеже регистра не указана разность в мм между задней стороной и передней. Если регистр сделан так, значит он работает вполсилы, т.к. нет уклона для быстрого выхода нагретой воды. Тэнам постоянно греть тоже опасно-кладка трещщит рядом с тэнами при достижении перегрева локального.

Регистр ставят с наклоном.
Для чего тогда тены ставить в печь, если печь трещать будет... От 1.5 кВт в каждом колпаке печи ничего не будет..главное вначале сушки не перестараться.
Саша, скорее всего у тебя тен неправильно был вмонтирован. Заглушка должна быть вровень со внутренней стенкой печи, а не наружной...и всё Ок.


Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 1 Декабрь 2014, 18:20), всего редактировалось 1 раз

#82:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:43
    —
Александр Замашка, по словам Колчина-норма дров 28кг по размерам топки-это раз в сутки протопка ? По видео и по сообщениям Заказчика-топили в неправильном режиме , через малые промежутки времени , добиваясь скорейшего нагрева печи и сгорания сажи на дверках и в топке, хлебной....

Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Пн 1 Декабрь 2014, 18:49), всего редактировалось 1 раз

#83:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:44
    —
Шура писал(а):
Александр, о какой заглушке речь?
У Климкина на печи тен не так смонтирован...я про него имел ввиду...
Указал на фото. Здесь тоже можно было утопить...на шамот смонтировать.



Красноярск ОП ХК 1.JPG
 Описание:
 Размер файла:  99.07 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)

Красноярск ОП ХК 1.JPG



#84:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 18:59
    —
Вопрос не в том, соответствует ли площадь теплосьема теплообменника отапливаемой площади. Хотя этот фактор играет роль..... Вопрос в правильно установленном узле теплосьема - теплообменнике. В печах, не содержащих стальные элементы теплосьема процесс нагрева кирпичной кладки осуществляется относительно равномерно, также, как и процесс остывания - теплонапряженные участки исходят от центра, по убыванию, на переферию равномерно. В печах, содержащих теплообменник, возникают два участка, влияющие на нагрев кирпичей - участок расположения теплообменника и область горения топлива. Печь работает циклически. На границе взаимодействия этих участков происходит разрыв кладки.
Печь топить лучше постоянно, а теплообменник нужно устанавливать в том месте, где происходит сжигание топлива - над ней, или симметрично, два теплообменника.
Пора господа печники переходить на пиролизные печи. Smile

#85:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 20:07
    —
Два теплообменника и два Тэна под ними-вариант. Странно , что Заказчик Тэны не включал-батареи были бы всегда горячие, и печка бы остывала медленнее....Регистр в вверху топки -вариант тоже неплохой....

#86:  Автор: Алексей Артамонов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 21:39
    —
Игорь 2 писал(а):
Так а на каком основании печь демонтирована? Перед демонтажем были какие-то официальные, запротоколированные экспертизы?

И кто их проводил?
Евгений Колчин писал(а):
Акт экспертизы есть и мы его обязательно разберем "по косточкам".

Евгений а взглянуть на это можно?

#87:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 21:45
    —
blago писал(а):

Тема-то называется как......Правовая деятельность печника и общественные объединения. Может переименуем тему, к примеру ....печь Замашко... проблемы, пути решения.

В данной теме мне хотелось бы обсудить именно правовые аспекты, а не технические решения. На сегодня печь разобрана и кирпичи вымыты в прямом смысле этого слова.
Кстати, отсутствие объекта по претензии может ли служить отказом по принятию иска в суде?

Но это забегая вперед, а сейчас такой вопрос к вам:

по сути своей предоставленный договор это
- договор бытового подряда или
- договор оказания возмездных услуг

Вы спросили за смету на работы для бюджетников и "клиентов" ... обычно такой вопрос следует в части признания договора публичным.
именно это вы имели ввиду или я глубоко копаю?
blago писал(а):
В печах, содержащих теплообменник, возникают два участка, влияющие на нагрев кирпичей - участок расположения теплообменника и область горения топлива. Печь работает циклически. На границе взаимодействия этих участков происходит разрыв кладки.

к этому мы обязательно вернемся, когда будем обсуждать заключение экспертизы ...
Алексей Артамонов писал(а):

Евгений а взглянуть на это можно?

Да, конечно, в этой теме и увидите ...

#88:  Автор: Алексей Артамонов СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 22:39
    —
Евгений Колчин писал(а):

Кстати, отсутствие объекта по претензии может ли служить отказом по принятию иска в суде?

Иск в любом случаи суд примет к рассмотрению.

#89:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 22:55
    —
Обнаружил в сети одну любопытную деталь :

Цитата:
...составляется исковое заявление и направляется в суд по месту дислокации ответчика...

#90:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 23:15
    —
С юридической точки зрения и согласно документу "ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" -ссылка : http://www.гост-снип-рд.рф/Data1/8/8974/index.htm
построенная печь , до приемки соответствующей организацией ( пожнадзор ) и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - является объектом каменного строительства и только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенная печь становится отопительным агрегатом. Получение данного разрешения - обязанность заказчика. Соответственно , вся ответственность за использование объекта не введенного в эксплуатацию и не по назначению - лежит на заказчике.
Все претензии к печнику могут быть предъявлены только по результатам приемки специализированными организациями...

#91:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 1 Декабрь 2014, 23:29
    —
Игорь77 писал(а):
Ссогласно документу "ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" .

уточните год издания и параграф

#92:  Автор: Миркис Семен МихайловичРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 02:46
    —
Евгений Колчин писал(а):
Игорь77 писал(а):
Ссогласно документу "ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" .

уточните год издания и параграф


Именно с таким название ВДПО-шные Правила выходили в 1991г.(поз.319/2 библиографии в Указателе). Последующие редакции выходили в 2002, 2006г.г. и известен проект Правил 2013г.

#93:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:26
    —
Раз коснулись Правил ВДПО, давайте все же уясним регламент данного документа. К нему нам еще придется вернуться при разборе заключения эксперта.

Первое.
Все последующие издания, о которых упомянул Семен Михайлович выше, отменяли предыдущие. Последнее издание 2006 года:
"С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу Правила производства трубо-печных работ 2002 г."
т.о издание 1991 года, отменившее издание 1981 года, уже давно отменено изданием 2002 года, а оно уже и 2006 годом ...
На сегодня действующее издание 2006 года. В 2013 проводились попытки откорректировать, но пока оно не принято в ВДПО.

Второе.
В издание 2006 года "Введение"
"Правила предназначены для предприятий и организаций ВДПО, связанных с выполнением трубо-печных работ."
и далее Глава 1:
"1.1.2. Правила являются основным руководящим документом для работников организаций и предприятий ВДПО, занятых проектированием, строительством, ремонтом, контролем за состоянием и чисткой печей, каминов и дымовых каналов, осуществляющих контроль технического состояния каналов вытяжных систем вентиляции помещений, где установлены отопительные печи, камины и теплогенераторы, чисткой воздуховодов и вентиляционного оборудования от горючих отложений вытяжных и приточных систем производственных, общественных и вспомогательных зданий, а также осуществляющих обмуровку и футеровку котлов, чистку котлов и газоходов."

Это внутренний документ организации и он может нести только информационный характер.

#94:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 09:43
    —
Здесь больше действуют
" Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" п.1.2 а 1 и 5.5.12 ссылка:
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/368229
а уже потом п.1.1.4 и п.3.6.1 "ПРАВИЛ
ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ"

Факт в том, что до приемки соответствующей организацией допускается только пробная топка, эксплуатация НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Но в целом по печным работам в законодательстве имеется большой провал.

#95:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 10:48
    —
Игорь77 писал(а):
Здесь больше действуют
" Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" п.1.2 а 1 и 5.5.12 ссылка:
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/368229

Опять же - это опять же внутренний документ Госстроя, по которому определяются (пишутся и регламентируются) внутренние правила подведомственных организайий.
В первой главе дается определение "жилого фонда", а в 5.5.12 - периодичность проверки ... организациями обслуживающими жилой фонд по договорам со специализирующими организациями. Нет договора нет разговора.

И опять же, не забываем посмотреть для кого это Постановление:
"Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда ... определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.
Где здесь сказано о "частном секторе"?

Правила ВДПО - мы уже рассмотрели, что они являются так же ведомственным документом и обязательны для выполнения работниками ВДПО.
Цитата:
по печным работам в законодательстве имеется большой провал.

Это есть факт ... если еще учесть, что в практику печестроения плотно вплетаются новые материалы и технологии, в том числе и приходят из промышленного печестроения.

#96:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 11:27
    —
"Частный сектор" - как раз п.1.2а1
1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.1992 N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" (с изменениями и дополнениями):

жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы - приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для одиноких престарелых, дома - интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

виды жилищного фонда:

а) частный жилищный фонд:

1) фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.



Просто многие законы у нас не соблюдаются или делают значительные послабления для граждан...По закону - проверка печей должна организовываться администрацией поселения , по месту нахождения частного дома
По этому вопросу консультировался со следователями ГСУ СКР...

Если точно следовать букве закона - порядок такой:
в первую очередь обязанность собственника информировать БТИ о всех возведенных постройках на участке и изменениях в конструкции дома , в том числе и постройке печи ;
далее все идет по административной цепочке до полного оформления документов.

Претензии к печнику могут быть предъявлены в следующих случаях:
1) до оформления документов - только как к объекту каменного строительства
2) после оформления документов, но до начала эксплуатации - как к печи, по результатам проверки соответствующих органов
3) после оформления документов и начала эксплуатации - по договору и гарантийным обязательствам

#97:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 12:42
    —
спасибо за развернутый ответ, но мне кажется, что еще и сам дом не оформлен в БТИ,
а от печи хозяин скорее всего откажется, иначе ему предстоит ее ремонт!, а не перекладка по новому проекту ... если он хочет возместить убытки. Хотя, кто знает ...

#98:  Автор: Сергей МихайловРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 12:56
    —
Тут где то прошла инфа что Подглазов печь уже снес, это значит и и верхнюю тоже?

#99:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 13:08
    —
По всей видимости и верхнюю печь, т.к. есть договор на очистку кирпича и в нем указано полное количество, которое ушло на строительство двух печей.
Я уже говорил об этом ...

#100:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 13:35
    —
Евгений, вы могли бы пригасить для беседы заказчика. Интересно еще бы выслушать мнение противоположной стороны.

#101:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 13:59
    —
Александр Шалагин писал(а):
Гарантия снимается при использовании печи третьими лицами, а также при невыполнении Заказчиком правил эксплуатации.

Саша, это же априори.
Какие могут быть вопросы к страховой компании, если человек, который сидел за рулем, не был вписан в страховой полис?
Так и тут, тоже..

#102:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 14:37
    —
blago писал(а):
Евгений, вы могли бы пригасить для беседы заказчика. Интересно еще бы выслушать мнение противоположной стороны.

Александр уведомил заказчика об открытие темы на данном форуме.

#103:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 15:42
    —
Можно предположить , что экспертиза лишь подтвердила факт разрушения печи и наложила запрет на дальнейшую эксплуатацию . А как проходила эксплуатация, эксперты присутствовали или нет при этом-вопрос... а выходить в суд можно по любой печи с трещинами в кладке-вот самое уязвимое место печника... Далее -по Договору-в течение года Исполнитель не отремонтировал печь, не выполнил своих обязательств и посему должен возместить убытки Заказчика, подтвержденные Экспертизой. Главное в этом вопросе- данные Экспертизы, были ли зафиксированы нарушения Снипа.... Техзадание какое то неопределенное -хотел с варочной -получилась хлебная... При выходе в суд истцом указываются ссылки на действующие законы, на основе которых и выявляется истина. Красноярск грозится судом...?

Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Вт 2 Декабрь 2014, 15:58), всего редактировалось 1 раз

#104:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 15:55
    —
Александр Климкин писал(а):
выходить в суд можно по любой печи с трещинами в кладке-вот самое уязвимое место печника...

Вот это и есть самый правильный вывод для заказчика, на который ему и указал эксперт. Однако В.Подглазов не уведомил исполнителя о выявленных недостатках, а решил прибегнуть к помощи третьих лиц, а убытки взыскать.

Перейдем непосредственно к Акту экспертизы.



001.jpg
 Описание:
Лист 1
 Размер файла:  242.61 КБ
 Просмотров:  1098 раз(а)

001.jpg



002.jpg
 Описание:
Лист 2
 Размер файла:  208.26 КБ
 Просмотров:  1101 раз(а)

002.jpg



003.jpg
 Описание:
Лист 3
 Размер файла:  267.12 КБ
 Просмотров:  1243 раз(а)

003.jpg



004.jpg
 Описание:
Лист 4
 Размер файла:  336.99 КБ
 Просмотров:  1026 раз(а)

004.jpg



005.jpg
 Описание:
Лист 5
 Размер файла:  222.84 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)

005.jpg



#105:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 15:56
    —
продолжение


006.jpg
 Описание:
Лист 6
 Размер файла:  211.52 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)

006.jpg



007.jpg
 Описание:
Лист 7
 Размер файла:  238.19 КБ
 Просмотров:  976 раз(а)

007.jpg



008.jpg
 Описание:
Лист 8
 Размер файла:  195.6 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)

008.jpg



009.jpg
 Описание:
Лист 9
 Размер файла:  260.75 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)

009.jpg



010.jpg
 Описание:
Лист 10
 Размер файла:  215.87 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)

010.jpg



#106:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:19
    —
Как интересно-причина простая-выявленные нарушения в кладке футеровки и установке приборов...Эксплуатация не учитывается....Тщательней надо было правила эксплуатации расписывать ---- в трех экземплярах...

#107:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:27
    —
Александр Климкин писал(а):
Как интересно-причина простая-выявленные нарушения в кладке футеровки и установке приборов...Эксплуатация не учитывается....Тщательней надо было правила эксплуатации расписывать ---- в трех экземплярах...


Не понимаю, что это изменит? Соблюдение правил сушки и ввода в эксплуатацию подтверждаются только со слов владельца. Разве этого достаточно? Так же легко можно сказать, что разрушение печи произошло вследствие несоблюдения оных. Чем и как доказать или опровергнуть то или другое утверждение?

#108:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:29
    —
Александр Климкин писал(а):
... в течение года Исполнитель не отремонтировал печь, не выполнил своих обязательств и посему должен возместить убытки Заказчика, подтвержденные Экспертизой. Главное в этом вопросе- данные Экспертизы, были ли зафиксированы нарушения Снипа.... Техзадание какое то неопределенное -хотел с варочной -получилась хлебная... При выходе в суд истцом указываются ссылки на действующие законы, на основе которых и выявляется истина. Красноярск грозится судом...?

Постараюсь представить себе картину... Печь эксплуатируется в неутепленном доме, топится стройотходами чуть ли не круглосуточно, мои рекомендации игнорируются... В следствии перетопа появляются трещины, приходит "эксперт" изучает трещины и делает заключение, что печь эксплуатировать нельзя и ее нужно демонтировать ( ! ) всю двухэтажную печь !
Заметьте, мне ни кто не присылает заключение "эксперта" о необходимости ремонта печи, а сразу, с ходу ее демонтируют.... Не удивляет ?
Теперь про "Техзадание" или первичные пожелания Заказчика.
Я писал в начале темы, повторюсь еще раз.
Изначально мне пришло такое пожелание : на первом этаже печь с варочной поверхностью , хлебной духовкой и теплообменником.
на втором этаже , камин с лежанкой.
Мною была предложена печь на первом этаже и легкий кассетный камин на втором этаже.
Заказчик настоял на полностью кирпичном варианте.
Основные вопросы согласовывались по телефону и в личной беседе и ни каких актов согласования, подписей, печатей не было.
Я общался с вполне нормальным, адекватным , понимающим человеком .

#109:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:41
    —
Таки печь была согласована-задумана-исполнена дровяной, или как в Акте (стр.7) - дровяно-угольной? Sad
И в связи с этим - у нас что, перетоп печи уже легализован Surprised, равно как и примение не предусмотренного топлива и не надлежащего качества?

#110:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:47
    —
Александр Климкин писал(а):
....Тщательней надо было правила эксплуатации расписывать ---- в трех экземплярах...

Так куда уж тщательней.
Я так понимаю, юридический опыт у вас богатый, может выложите в открытый доступ свои Правила эксплуатации печей, те инструкции по которым Заказчики сушат и эксплуатируют ваши печи...
Был бы весьма обязан...

#111:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:51
    —
Все вопросы к Заказчику- почему он игнорировал все рекомендации или не выполнил их в полном обьеме....Это личное понимание проблемы разных сторон.... Своего опыта Заказчика юридически подписать на правильную экспл. печей пока не имею, по форуму может кто подскажет, надеюсь... Каждые 10т.км авто обязан проходить ТО, иначе с гарантии снимается. Печь тоже по правилам снимается с гарантии-в Договоре указано...? Рекомендации не в счет... Заказчик будет утверждать на односторонний отказ в выполнении Договора по выполнению исправления дефектов П 5.1 и П 5.2.., официальное подтвержение этого отказа имеется..? В процессе приемки -Заказчик обязан уведомить Исполнителя. А в процессе эксплуатации-НЕТ. Вот это БЯДА....

Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Вт 2 Декабрь 2014, 17:27), всего редактировалось 5 раз(а)

#112:  Автор: Сергей МихайловРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:52
    —
Интересно было бы увидеть результаты фотофиксации которую проводили при экспертизе и демонтаже. А вообще, картина в акте описана "жутчайшая" (С), там и трещины и отсутствие перевязки и вываливающиеся кирпичи, может Подглазов в печи взорвал чего?

#113:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 18:09
    —
Сергей Михайлов писал(а):
Интересно было бы увидеть результаты фотофиксации которую проводили при экспертизе и демонтаже.

Фото не были присланы, хотя они являются неотъемлемой частью акта экспертизы. По всей видимости постеснялись отправить, поскольку на фото там и не увидеть этих микротрещин/паутинки. Однако первую часть вашего вопроса могу удовлетворить.
Видео сделано самим заказчиком и выложено 04 апреля 2013 (после экспертизы)
Дата проведения экспертизы - 23.03.2013
Дата составления экспертной оценки - 29.04.2013


Link


Для любителей смотреть последнюю страницу с выводами могу заранее акцентировать на том, что еще до получения акта экспертизы - 29.04.2013
В.Подглазов делает официальное заявление о замене печи. Речи о ремонте с демонтажом всей печи, предложенными в акте экспертом (?) не идет.



30.11.2014 20-30-01.jpg
 Описание:
 Размер файла:  187.63 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)

30.11.2014 20-30-01.jpg



#114:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 18:38
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):
Таки печь была согласована-задумана-исполнена дровяной, или как в Акте (стр.7) - дровяно-угольной? Sad

В печи выполнен топливник для дровяного топлива (подовый). "Эксперт" этого скорее всего не знает и не понимает. Примечание было сделано им, скорее всего, по просьбе заказчика, поскольку он топил печь и углем, о чем сам же и сообщал публично. Это дополнение ставит под сомнения "примечание" в акте Sad
Только непонятно, при чем здесь температуры воспламенения, когда в большей степени нас интересует температура горения. Например, древесина теоретически может гореть с температурой около 2000*С, а шамот предназначен до температур 1300*С. Температура в 1300*С уже возможна при избытке 1.5
Уголь таких температур может достичь уже не теоретически, а практически.



07.12.2014 16-55-25.jpg
 Описание:
 Размер файла:  99.76 КБ
 Просмотров:  1294 раз(а)

07.12.2014 16-55-25.jpg



#115:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 18:46
    —
Виктор-Сиб,видимо, получил сначала устное подтверждение своих претензий, 18.04.2013 вышел на форум, а потом и в письменном виде 29.04.2013. Вопрос-для чего-Исковое заявление подать в суд или просто попугать.... Юридически Замашка получал какое то уведомление из Канцелярии суда...?...

#116:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 18:51
    —
Александр Климкин писал(а):
Юридически Замашка получал какое то уведомление из Канцелярии суда...?...

Юридически В.Подглазов открыл процедуру подачи иска в суд на "возмещение своих расходов на устранение недостатков",
прислав заказным письмом с уведомлением претензию.

Не к исполнителю по договору, а ко мне.

#117:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 19:00
    —
А какую должность занимают эти эксперты? Где они учились печному делу? Про первого эксперта могу сказать (оконченный вуз по спец. ПГС), сам учился по этой специальности в СибАДИ, печного дела не преподавали. Вопрос - где они научились печным нормам и правилам возведения печей. По заполнению швов - какие они имели ввиду швы? По моему это просто бумажка. Как может дать оценку печи не специалист этого дела.

#118:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 19:15
    —
Здесь дана оценка уже испорченной печи. А как ею пользовались нет. Так же можно и на машине ездить, например без масла, а потом на экспертизу, что движек заклинил. Экспертов взять по другой специальности. И изготовителю смету по утилизации машины еще предъявить.

#119:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 19:40
    —
Александр-та писал(а):
Здесь дана оценка уже испорченной печи. А как ею пользовались нет. Так же можно и на машине ездить, например без масла, а потом на экспертизу, что движек заклинил. Экспертов взять по другой специальности. И изготовителю смету по утилизации машины еще предъявить.


И я о том. Доказательства правильной эксплуатации где?

#120:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 20:00
    —
Александр-та писал(а):
А какую должность занимают эти эксперты? Где они учились печному делу? Про первого эксперта могу сказать (оконченный вуз по спец. ПГС), сам учился по этой специальности в СибАДИ, печного дела не преподавали. Вопрос - где они научились печным нормам и правилам возведения печей. По заполнению швов - какие они имели ввиду швы? По моему это просто бумажка. Как может дать оценку печи не специалист этого дела.


Согласно ст.13 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" вести экспертную деятельность может гражданин РФ с высшим образованием и прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти".
Переподготовка проходит, как и при лицензирование раз в пять лет. Документальных подтверждений о подготовке эксперта в области печной деятельности не указано. Образование, полученное почти 40 лет назад "инженер-строитель" и даже не теплотехник.

"Эксперт дает заключение, по результатам исследований, основываясь на своих знаниях и регламентирующих документых. Эксперт проводит экспертное исследование объективно на научной основе, в пределах специальности, всесторонне и в полном объеме".

Т.о. оценка эксперта, в нашем случае, проходила на уровне общестроительных норм, а не печных.

#121:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 20:08
    —
Евгений Колчин писал(а):
Александр Климкин писал(а):
Юридически Замашка получал какое то уведомление из Канцелярии суда...?...

Юридически В.Подглазов открыл процедуру подачи иска в суд на "возмещение своих расходов на устранение недостатков",
прислав заказным письмом с уведомлением претензию.

Не к исполнителю по договору, а ко мне.

Как это понимать?

#122:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 20:38
    —
Я сам не понимаю, прислал мне претензию с требованием выплатить ему убытки, иначе он обратится в суд.

#123:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 21:39
    —
Ну это круто. А договор между вами был заключен?

#124:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 21:44
    —
У нас с ним был договор на поставку материала из Москвы. По его заданию я закупил материал и отгрузил его в транспортную экспедиционную компанию. Отправлен был кирпич Лоде, смесь ГП и огнеупорная (Ветонит), фурнитура, трубы и кое какая мелочь. Материал получен и весь использован. Претензий по договору нет.
Шамотный кирпич, который полопался в топке, приобретался самим В.Подглазовым в Красноярске. Там же и был закуплен МШ28 и применен вместо Ветонит огнеупор, по решению заказчика.

#125:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 22:20
    —
Шамотный кирпич был удовлетворительного качества, за мертель не скажу...
Ветонит был предназначен для нагруженных мест и его на всю кладку не хватило бы, поэтому было принято решение с заказчиком класть на МШ28
В Москве работаю на немецком растворе НКМ.

#126:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 22:44
    —
Колчин, а знаете почему вам выставили претензию?
Потому, что Замашка не отвечает. Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.

#127:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 22:51
    —
blago писал(а):
Колчин, а знаете почему вам выставили претензию?
Потому, что он не отвечает. Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.


rolf

#128:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 22:58
    —
blago писал(а):
Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.
так где ее взять?
Если вы за НП, то оно не отвечает по обязательствам своих членов.
Подглазов предъявляет претензию мне, как физическому лицу.
Это уже совсем не серьезно.

#129:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:11
    —
здесь явное нарушение п.4.9.1.22 " Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" , п.3.7.5 "ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ" и п. п. 84г,ж "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 17 февраля 2014 года) .
О чем заказчик сам признается в переписке...

#130:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:17
    —
Какое отношение имеют все эти правила к заказчику или к исполнителю?
Все это внутренние документы организаций.

#131:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:36
    —
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 25 апреля 2012 года N 390


О противопожарном режиме
(с изменениями на 17 февраля 2014 года)

I. Общие положения


1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Эти правила-для всех. Нарушены два пункта - перекал печи и использование несоответствуюшего топлива для печи.

#132:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:41
    —
а второй пункт прочитать ...

"2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) ..."

#133:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:02
    —
Евгений Колчин писал(а):
а второй пункт прочитать ...

"2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) ..."
....руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.
В индивидуальных жилых домах ИНСТРУКЦИЯ о мерах ПБ необязательна, но данные правила должны соблюдаться...

#134:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:18
    —
Игорь77 писал(а):

В индивидуальных жилых домах ИНСТРУКЦИЯ о мерах ПБ необязательна, но данные правила должны соблюдаться...

может должны, а может и не должны ... даже не обязан ни сколько

Так же как и Правила ВДПО, ВСН 58-88(р), используемые экспертом в качестве нормативно-технического документа, а тем более прилепленного куска из ТУ, блуждающего по просторам интернета, несуществующей уже организации. Все это внутренние Правила организаций.
Кстати, в акте экспертизы указаны правила ВДПО 1991 года и тут же 2001, которые отменяют их.

#135:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:26
    —
Иерархия правовых актов о правоохранительных органах по их юридическому значению:
1.Кон­ституция РФ;
2.законы (федеральные, в т.ч. конституционные и законы субъектов РФ);
3.указы и распоряжения Президен­та РФ;
4.постановления и распоряжения Правительства РФ;
5.постанов­ления Конституционного Суда РФ;
6.разъяснения, да­ваемые Верховным Судом РФ и Высшим Ар­битражным Судом РФ по вопросам судеб­ной практики;
7.акты министерств и ведомств.

#136:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:32
    —
Вот когда во всех перечисленных актах будет записано, как в Конституции -"все граждане РФ", тогда и будем обязаны выполнять.
Добавьте сюда приказ Министра обороны и поедем на ... быстренько
Когда проходил курсы повышения квалификации во ВНИИПО, то был вопрос об обязанности выполнять Правила ВДПО. Ответ отрицательный.

#137:  Автор: Игорь77Регион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:40
    —
А экспертиза эта вообще какая то левая, должна быть как минимум независимая техническая экспертиза, а еще лучше судебно - техническая Smile

#138:  Автор: Михаил РожковРегион: Талдом СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:54
    —
На мой взгляд экспертиза какая то однобокая и изначально заточена на обвинение исполнителя. Независимостью её и объективностью здесь и не пахнет. Так же под сомнением и компетентность экспертов. Трубопечные работы подлежат обязательному лицензированию, а почему тогда экспертизы делают эксперты которые эти лицензии и в руках не держали? В экспертизе ни слова о том как печь сушилась и как использовалась, в каких режимах, как долго и т.д. Нет ни слова о возможном перетопе печи ( а заказчик в своих высказываниях на форумах об этом очень подробно всё рассказал ). Нет ни слова о том, как должна была использоваться данная печь, в каких режимах и каким топливом (они же эксперты и всё знают). Зато куча обвинений в том, что топливник и х.к. сложены без перевязки с нарушением всевозможных норм и правил. На фото Александра почему то всё наоборот ( очень качественная работа). В конце экспертизы совсем треш, ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРОВ И УГЛЯ. К чему это? Видимо в учебниках которые были под рукой больше ничего не нашли ( не о печах, не о горении). Забили последний гвоздь в свою компетенцию. Но страшно даже не это, а суровая действительность наших судов. Людей обвиняют и по более смешным экспертизам. Надо обращаться к юристам. Даже если этот иск дойдёт до суда и суд примет положительное решение по иску, вышестоящая инстанция должна это решение отменять.

#139:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:00
    —
Михаил Рожков писал(а):
В конце экспертизы совсем треш, ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРОВ И УГЛЯ.

Вполне, попробуем рассмотреть заключения эксперта по пунктам.

Фасадная сторона.

1. Волосяные трещины никогда не являлись браком в работе. Их появление, как правило, обусловлено ускоренной сушкой и усадкой ГПС. Сам эксперт привел ТУ, в котором это записано. В дальнейшем он их приравнял к сквозным, сославшись на таб.3.4 Правил ВДПО 1991.
2. Трещина между поддувальной и топочной дверцей никак не может быть вызвана расширением рамки топочной дверцы. Во первых, есть фото установки дверцы в короб с прокладкой из суперсила по всему периметру, во вторых, расширение поднимает кладку вверх, образуя отрыв рядов и чаще ступенькой. Данная трещина может быть вызвана перекалом пода топки, при использование угля заказчиком, нарушая условия эксплуатации печи (ранее есть скан сообщения от заказчика) и это следствие его чрезмерного расширения.
3. Все трещины "лечатся" путем размягчения ГПС водой и уплотнением расшивкой.

#140:  Автор: Михаил РожковРегион: Талдом СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:24
    —
Внутренние части печи
топка основная
кирпичи шевелятся так как нет раствора. Так же последствие перетопа и топки сырыми дровами.
лопнули кирпичи пополам. Не от перетопа ли?
кирпичи не перевязаны в нескольких рядах подряд, точность перевязки возможно определить только после разбора печи. Так нет перевязки или невозможно определить? Или печь надо быстрей сломать?
Так же порадовали инструменты экспертов: РУЛЕТКА, ФОТОАППАРАТ И ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ.

#141:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:43
    —
blago писал(а):
Колчин, а знаете почему вам выставили претензию?
Потому, что он не отвечает. Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.

Юрий, не совсем понимаю Вашу реплику....
Я такой же гражданин Российской Федерации, как и Вы и подчиняюсь Ее законам.
мне не нужны адвокаты, за свою работу отвечаю сам.
Фотографии внутрянки печи могу выложить, чтобы все смогли оценить качество внутренних работ и сделать свои замечания если это потребуется...
Уважаю Ваш опыт в строительстве печей и хотел бы увидеть аналогичные фото внутрянки ваших печей.
Возможно Ваш опыт будет весьма полезен для меня и для других печников...


Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 3 Декабрь 2014, 02:09), всего редактировалось 2 раз(а)

#142:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:56
    —
Как и обещал...


18 октября (4).JPG
 Описание:
 Размер файла:  54.75 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)

18 октября (4).JPG



18 октября (3).JPG
 Описание:
 Размер файла:  60.02 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)

18 октября (3).JPG



17 октября (1).JPG
 Описание:
 Размер файла:  67.48 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)

17 октября (1).JPG



15 октября (6)У.JPG
 Описание:
 Размер файла:  76.86 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)

15 октября (6)У.JPG



10 октября (2).JPG
 Описание:
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)

10 октября (2).JPG



#143:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:58
    —
Продолжение...


34 ноября ( 9-12 ноября) (13).JPG
 Описание:
 Размер файла:  63.58 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)

34 ноября ( 9-12 ноября) (13).JPG



33 ноября ( с 1-9 ноября ) (29).JPG
 Описание:
 Размер файла:  58.18 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)

33 ноября ( с 1-9 ноября ) (29).JPG



#144:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 02:01
    —
Печь второго этажа...


IMG_0096.JPG
 Описание:
 Размер файла:  343.88 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)

IMG_0096.JPG



#145:  Автор: Миркис Семен МихайловичРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 02:48
    —
Удивляет, что экспертиза ссылается на давно устаревшие и утратившими силу документы. И как можно из, например, ТУ/ГКС 112-55 брать нужный эксперту пункт, в то время как др.пункты (например,267, 273, 276) из этого ТУ противоречат действующему СП 7.13130-2013. И вообще, если мы не члены ВДПО и как действительно нам говорили представители МЧС, что для них Правила ВДПО не закон, то получается - актуальным для нас является только СП 7.13130-2013.
Конечно, как мне кажется, печник в договоре может написать, что он построит печь в соответствии с ТЗ, проектом, СП 7.13130-2013 и Правилами производства трубо-печных работ (ВДПО, М., 2006). В последних, действительно сохранились требования не только к пожарной безопасности, но и многим технологическим и конструктивным особенностям при строительстве печи.(в т.ч. к швам, перевязкам и т.п.)
Но в данном договоре написано, что в соответствии со СНиП (о каких СНиПах идет речь? – не ясно).
Эксперт, как мне кажется, в первую очередь должен был проверить и зафиксировать в акте соответствие печи требованиям СП 7.13130-2013. Например, соответствует ли нормативам: горизонтальная противопожарная разделка, отступки, проход кровли, расстояние от нижних точек газоходов до уровня деревянного пола, есть ли противоугарное отверстие в задвижках, наконец, установлен ли предтопочный металлический лист, тем более печь несколько месяцев топили. Ведь соблюдение вышеуказанного гораздо важнее для безопасности человека и представляет большую угрозу для его жизни, чем то, о чем написал эксперт. Короче, нужно будет до сведения суда, если такой будет, довести Ваше мнение о квалификации экспертизы в данном вопросе.

#146:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 06:54
    —
Михаил Рожков писал(а):
В конце экспертизы совсем треш, ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРОВ И УГЛЯ. К чему это?
Видать эксперт вообще не понимает что горение может быть и при более высоких температурах до 2000гр к примеру. Видать однобоко считает что при такой темп. воспламенения с кирпичём и печью ничего не случится- но есть и температура горение,но это эксперту не ведомо. Есть скачки температур - при которых можно убить кирпич и печь за месяц-это эксперту тоже не ведомо.

#147:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:08
    —
Топочная и хлебная дверцы так же не являются причиной образования трещин на лицевой стороне печи, у меня деформационные зазоры по 10мм .
Топливник выполнен так, что его в случае необходимости можно ремонтировать...
У "эксперта" этих фотографий не было.



Установка ТД.JPG
 Описание:
 Размер файла:  32.73 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)

Установка ТД.JPG



#148:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:14
    —
Фотографии клинового замка этой печи не нашел, но раньше делал так :

Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 3 Декабрь 2014, 09:20), всего редактировалось 1 раз


IMG_0948.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.73 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)

IMG_0948.jpg



#149:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:36
    —
Селиван Виктор писал(а):
Михаил Рожков писал(а):
В конце экспертизы совсем треш, ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРОВ И УГЛЯ. К чему это?
Видать эксперт вообще не понимает что горение может быть и при более высоких температурах до 2000гр к примеру. Видать однобоко считает что при такой темп. воспламенения с кирпичём и печью ничего не случится- но есть и температура горение,но это эксперту не ведомо. Есть скачки температур - при которых можно убить кирпич и печь за месяц-это эксперту тоже не ведомо.

Нужно хорошо постараться, чтобы температура в очаге горения была 2000 град. В печах с естественной циркуляцией воздуха этого не добиться.
Считаю большой ошибкой общераспространенное правило класть керамический кирпич по периметру в полкирпича, по толщине. В пиролизных печах всегда кладут в кирпич и никогда не бывает разрывов кладки на стенках печи. Только шамотный кирпич внутри - в полкирпича или в ребро. yu

#150:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:45
    —
Александр Замашка, год назад у меня был разговор с ВикторСиб. Он говорил, что у вас литовское гражданство и по этой причине он не может обратиться к вам с иском в суд. Это действительно было так? И почему вы решили часть вины возложить на Колчина, якобы за не качественную поставку материалов. С предьявлением претензии Колчину вы косвенно соглашаетесь с актом экспертизы.
Нехорошо предавать товарищей.. Confused

#151:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:19
    —
blago писал(а):
.
Считаю большой ошибкой общераспространенное правило класть керамический кирпич по периметру в полкирпича, по толщине. В пиролизных печах всегда кладут в кирпич и никогда не бывает разрывов кладки на стенках печи. Только шамотный кирпич внутри - в полкирпича или в ребро. yu
Если наружный периметр выкладывать в кирпич- то вообще печь никогда не нагреется. А чтобы нагреть наружку печи толщиной в кирпич- в два раза должен быть мощнее топливник. Да время протопки тоже увеличивается соответственно в два раза. Да ещё нужна разность баланса между мощностью печи и теплопотерями помещения. А в данном случае теплопотери дома превышали теплоотдачу печи. Поэтому печь "убили" и сейчас предъявляют претензию Александру Замашка а печь при данных условиях эксплуатации вообще никакую нагреть невозможно-потому что улицу вокруг этого злополучного дома в Красноярске обогревали.
Мне аналогично предъявляли много лет назад по банной печи- температура в парилке не поднималась выше 50гр.- потому что баня была вся дырявая и через щели между брёвен улицу видно было. Тоже требовали возврата денег- но увы ничего у них получилось. До суда дело не дошло-так как был факт вымогательства с меня денег за выполненную мною работу и принятую заказчиком. Тогда были лихие 90-е- и такие вопросы решались в других инстанциях. Какие тогда были "инстанции" и суды- многим наверное хорошо известно.


Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Ср 3 Декабрь 2014, 11:22), всего редактировалось 1 раз

#152:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:19
    —
blago писал(а):
Нехорошо предавать товарищей.

А.Замашка и знать не знал о претензии ко мне от В.Подглазова. Заказчик знает мой фактический адрес, так как на поставку материала мы с ним работали под договор и безналичной оплате на р/с, как два ИП. Тем более, треснутый кирпич в топке ША8 приобретался самим заказчиком в Красноярске и в договоре его нет. Выше уже это отметил.

Я и сам был крайне удивлен таким оборотом.
Все эти материалы я публикую, а не исполнитель.
А.Замашка такой же гражданин РФ, как и мы с вами, со всеми вытекающими.

Подглазов, фальсифицируя взаимоотношения мои с ним, в претензии старается переложить ответственность на меня.
Основная фраза в его претензии:
"...я в интернет нашел сайт "Правильные печи". Согласно информации, опубликованной на указанном сайте, в ходе проведенных телефонных переговоров, переписке по электронной почте, в сентябре 2012, Вами был направлен специалист А.Замашка для кладки печи, в соответствии с согласованной проектной документацией, техническим заданием, эскизами.
18.09.2012 был заключен договор бытового подряда ... Подписал договор А.Замашка. Стоимость работ ...
Расчеты по договору производились с А.Замашка ....
Строительные материалы приобретались у вас.
"

По существу я ему ответил, в частности по надуманности моего участия в проекте:
- с Вами никаких согласований по проектной документации, техническому заданию и эскизам на строительство не проводил
- А.Замашка я к вам не направлял, поскольку вы с ним познакомились и обсуждали сотрудничество (проект и строительство печи) еще за год до того, как вы обратились в 2012 году ко мне по оказанию услуги на поставку в г.Красноярск строительного материала, о чем вы упомянули на форуме печников
- я вам никакого материала не продавал, а согласно заключенного между нами договора на поставку №30/08-12 от 30 августа 2012 года мной, по вашему запросу был подобран и закуплен материал, в соответствие с полученным перечнем и отгружен на наемный транспорт в г.Красноярск. Договор исполнен в полном объеме. Материал Вами на месте получен и весь израсходован. Претензий по исполнению договорных обязательств на поставку нет.


Если бы было так, как он пытается преподнести, то у А.Замашка должна быть нотариально заверенная доверенность от меня и подписывая договор он должен на нее сослаться, а так же в шапке договора должно быть указано мое имя. Этого нет. Договор подряда на первой странице обсуждения.

После начала пользования печью в не утепленном доме В.Подглазов меня спросил, видел ли я этот проект. На что я ему ответил, что да, видел, но уже после того, как началось его обсуждение на форуме в декабре 2012
Мои ответы на вопросы и рекомендации В.Подглазову в новогодние дни можно прочитать здесь. Все рекомендации игнорировались полностью.

-



29.11.2014 16-34-11.JPG
 Описание:
Переписка В.Подглазова с А.Замашка
 Размер файла:  237.8 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)

29.11.2014 16-34-11.JPG



29.11.2014 16-40-14.JPG
 Описание:
Переписка В.Подглазова с А.Замашка
 Размер файла:  290.17 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)

29.11.2014 16-40-14.JPG



#153:  Автор: Александр КлимкинРегион: г.Шахунья Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:25
    —
В акте Экспертизы -обследования только печи 1 этажа, обследование печи 2 этажа -НЕТ. Следовательно-в неполном обьеме была произведена экспертиза. Заполнение швов после 4 мес. эксплуатации и лопнувшие шамотные кирпичи -заключение экспертов вызывает сомнение, т.к. швы на наружней кладке не выкрошились.

#154:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:29
    —
blago писал(а):

Нужно хорошо постараться, чтобы температура в очаге горения была 2000 град. В печах с естественной циркуляцией воздуха этого не добиться.
Считаю большой ошибкой общераспространенное правило класть керамический кирпич по периметру в полкирпича, по толщине. В пиролизных печах всегда кладут в кирпич и никогда не бывает разрывов кладки на стенках печи. Только шамотный кирпич внутри - в полкирпича или в ребро. yu


Опять бредите? Считать Вы вправе можете что угодно и как угодно, но историю печей насчитывающую не одно столетие Вам не переписать. Конструкции современных печей возникли не на пустом месте и не на том, что кому-то как-то кажется... Точные расчёты, подтверждённые или опровергнутые испытаниями, а не чьи-то домыслы - вот на чём основывается современное печестроение.

#155:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:30
    —
Александр Климкин писал(а):
обследование печи 2 этажа -НЕТ.

Печь второго этажа легко справлялась со своими 60 м2, хотя и выполнена в усеченном варианте, после утепления междуэтажного перекрытия. Конструкция печи такая же как и первого этажа.
Если учесть, что дом был бы утеплен и печь полностью высушена, то с 60 м2 первого этажа она справилась бы легко.


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 3 Декабрь 2014, 11:37), всего редактировалось 1 раз

#156:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:36
    —
Если дело дойдет до суда, процесс будет долгим. Каждый раз лететь до Красноярска и обратно обойдется в копеечку. Плюс, проживание в гостинице И потом все эти расходы лягут на проигравшего. Sad

#157:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:52
    —
blago писал(а):
Игорь 2 писал(а):
blago писал(а):
Если дело дойдет до суда, процесс будет долгим. Каждый раз лететь до Красноярска и обратно обойдется в копеечку. Плюс, проживание в гостинице И потом все эти расходы лягут на проигравшего. Sad


Дела рассматриваются по месту прописки ответчика Smile Вы я вижу и законов не знаете...

А еще что я не знаю? Cool


Почитаем Ваши перлы - узнаем Smile А пока просвещайтесь

По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства или по месту нахождения ответчика (статья 28 ГПК РФ).

#158:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:02
    —
Признаю, ошибся. Сам сейчас хочу обратиться к экспертам для проведения предсудебной экспертизы по вопросу реализации контрафактной продукции. Smile

#159:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:42
    —
blago писал(а):
Александр Замашка, год назад у меня был разговор с ВикторСиб. Он говорил, что у вас литовское гражданство и по этой причине он не может обратиться к вам с иском в суд. Это действительно было так? И почему вы решили часть вины возложить на Колчина, якобы за не качественную поставку материалов. С предьявлением претензии Колчину вы косвенно соглашаетесь с актом экспертизы.
Нехорошо предавать товарищей.. Confused

Юрий, Вы как то поверхностно относитесь к данной теме...
На первой странице поста, в Договоре прописано, сколько денег получено и мои паспортные данные, гражданина РФ, кто лукавит !?
Я просил на наглядном примере показать , что я неправильно сделал в своей печи.
Покажите фото внутрянки Вашей печи , как правильно нужно делать.

#160:  Автор: Сергей МихайловРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:53
    —
Александр Замашка писал(а):
Как и обещал...
Ну и где тут отсутствие перевязки, про которое написали эксперты? Все перевязано практически безупречно.

#161:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 15:13
    —
Александр Замашка писал(а):
Топливник выполнен так, что его в случае необходимости можно ремонтировать...
Имеется(имелась) ли подача воздуха на горение, кроме щелевых колосников?

#162:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 17:56
    —
Да, конечно. В печи через каналы в боковых стенка топки, а так же в топочной дверце (их использование под вопросом)

Продолжим дальше.
Внутренние части печи:

Топка основная изнутри


Эксперт указывает на нарушение целостности кладки:
- не предоставлено фото 3, но попробуем по фото от исполнителя: данное место самое термически нагруженное и при эксплуатации плановый ремонт чаще его. Кирпич стыковочный держится на Т-образном выступе. В таком состояние он может висеть весь срок службы печи при эксплуатации, поскольку его основная задача - защита от высоких температур красного кирпича внешнего контура печи и никаких весовых нагрузок, кроме своего веса, он не несет.
- трещина с разрывом кирпича по левой стенке связана с ускоренной растопкой "замороженной" печи (нарушение правил топки печи) и поступление в нее холодного воздуха из под пола (с поверхности холодной земли не подшитого пола первого этажа) в не утепленном доме. Сжигание топлива происходит на поду в районе этой трещины. Топка выполнена на плашку, а известно, что кирпич при нагревание расширяется. В данном случае со стороны топки идет резкое увеличение температуры (сл. расширение кирпича), а с другой стороны идет канал вторичного воздуха, по которому движется холодный воздух. Кирпич достигает своей критичной "крутизны" изгиба и лопается или раздвигает шов между соседними кирпичами с последующим его выкрашиванием (выдуванием).
- правая трещина на стенке топки по аналогии с левой
- фото 6 так же не предоставлено, но образование раскрывшихся (частично выкрошенным раствором) швов связано с работой топки и естественным течением тепловых процессов. Свод топки является подом верхней камеры. Данные плиты перекрытия вполне могут лежать и на сухую (без раствора).
- ограждение топки выполнено без перевязки с внутренним контуром печи, а тем более с внешним. Здесь эксперт правильно заметил. Но, он не обратился к справочнику промышленника по футеровке печей. Возьмем первый попавшийся: "Сооружение промышленных печей" под редакцией А.Чернова. В разделе "Кладка стен" стр.249 читаем, что кладка из различных материалов не перевязывается. На последующих страницах найдем описание футеровки на подвесах и сухой укладки камней.
Примыкание к внутренней кладке из однородного материала (шамот к шамоту) выполнено на растворе (может быть и через прокладку из жаростойкого теплоизоляционного материала, чаще к красному). Вся внутренняя часть топки сконструирована с возможностью последующей замены контура на кирпиче ША8 без разборки внешней кладки самой печи (см. фото от исполнителя выше), поэтому на стыке с внутренним контуром футеровки она и не перевязана, что вполне устойчиво при кладке на плашку в 12 см.

Камера хлебная

- замковый кирпич арки провис, поскольку из швов выкрошился мертель, который в камере по определению не может запечься, т.к. там не создаются по технологии такие температуры. Его задача, как и в случае с топочной камерой, защита красного внешнего кирпича от тепловых нагрузок. В таком положение он может выполнять свою задачу.
- остальные пункты аналогично тем же по топке

Вывод эксперта о недопущение к эксплуатации.
На апрель месяц это уже конец отопительного сезона и за летний период печь необходимо привести в порядок. Треснутые три кирпича в топке при их кладке на плашку не создают угрозы разрушения всей печи. Ссылка на ВСН 58-88 вообще не обоснована: во первых документ ведомственный, во вторых -сквозных трещин во внешней кладке печи нет, а внутренние никак не могут влиять на пожарную безопасность и проникновению дымовых газов в помещение.
Ссылаясь на п.3.6 Правил ВДПО 1991 года эксперт не уточняет, нарушение какого параграфа послужило принятием решения о запрете эксплуатации печи.
Наверно все же п.3.8.2, в нем есть словосочетание "эксплуатация запрещена". Вот п.3.6.26 заказчиком не выполнен (отсутствие под топочного листа).

"Дальнейшая эксплуатация печи невозможна" - вывод вызывает большие сомнения. Исходя из выше сказанного, устранив первопричины -сделать утепление дома и обустройство полов, а так же замена трех лопнутых кирпичей, печь будет работать не один десяток лет.
"Выполнить разборку кладки внутри печи не представляется возможным, т.к. это не допускается по технике безопасности и может привести к обрушению кладки всей печи"
Вообще странный вывод специалиста. Любой печник вам скажет, что "выпилить" три кирпича из стенки печи не представляет трудности и за счет перевязки внешних стен кладки печи (они все перевязаны на 1/2 кирпича), разобрать можно почти половину печи. Там где это небезопасно, ставятся контрольные опоры из бруса или швеллеров. Всему этому учат на курсах печников и все это отражено в учебниках по печному делу.
В связи с тем, что проектом предусмотрено независимая установка внутренней футеровки и контура топки, то можно заменить все стенки топки, не разбирая печи, через широкие проемы дверц (400х400 мм и 400х250 мм).
Ссылка на п.3.6 Правил ВДПО здесь дана для "солидности", как "корове седло".

Дальше вообще учения, не достойные эксперта. Он указывает как надо заполнять швы, вырвав текст из какой то популярной статейки в интернете.
Для получения качественного шва весь шамотный кирпич он рекомендует смочить водой. Заглянул бы в справочник, указанный мной выше, и там на странице 247: "Смачивание водой огнеупорного кирпича запрещается"
Для эксперта важнее кусок из ТУ несуществующего предприятия, взятый в интернет, чем справочная официальная документация. Далее он опять ссылается на п.332 ТУ/КГС 112-55 о недопущение трещин в кладке печи ... после проведения испытаний пробной топкой. Какое отношение это имеет к отработавшей всю зиму печи, как утилизатор отходов стройки при согреве не утепленного дома рабочими? На внешней кладке обнаружены волосяные трещины, которые этим же пунктом допустимы.
Правила ВДПО 2002 в таб.3.3 (Основные неисправности при кладке и эксплуатации и методы их устранения), если быть точным указывают на "сквозные трещины в кладке печи не поддающиеся заделке"
Пути решения, из правил ВДПО:
переложить кладку, соблюдая перевязку швов;
расширить трещины и затереть их раствором;
при повторном их появление переложить печь ...установив надежное основание (фундамент)
Правила не запрещают эксплуатацию и не считают критической неисправностью появление сквозных трещин для запрещения эксплуатации, тем более не рекомендуют их переборку без переделки фундамента под печь.
Трещины еще и не пытались заделать, а уже принято решение о демонтаже печи.

Образование трещин эксперт связал со своими сомнениями в правильности конструктива самой печи и предположил, что завтра печь может рухнуть. Сделал выводы не опираясь ни на один фактически действующий документ.


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 12 Август 2016, 08:16), всего редактировалось 1 раз

#163:  Автор: Александр-таРегион: Омск СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 19:22
    —
Сергей Михайлов писал(а):
Александр Замашка писал(а):
Как и обещал...
Ну и где тут отсутствие перевязки, про которое написали эксперты? Все перевязано практически безупречно.


Скорей всего эксперты имели ввиду перевязку топки с облицовкой и заполнение этих зазоров раствором. Я так понял мнение экспертов.

#164:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 00:24
    —
Александр Замашка писал(а):
blago писал(а):
Колчин, а знаете почему вам выставили претензию?
Потому, что у Замашка двойное гражданство и за действия в России он не отвечает. Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.

Юрий, не совсем понимаю Вашу реплику....
Я такой же подданый Российской Федерации, как и Вы и подчиняюсь Ее законам.
мне не нужны адвокаты, за свою работу отвечаю сам.
Фотографии внутрянки печи могу выложить, чтобы все смогли оценить качество внутренних работ и сделать свои замечания если это потребуется...
Уважаю Ваш опыт в строительстве печей и хотел бы увидеть аналогичные фото внутрянки ваших печей.
Возможно Ваш опыт будет весьма полезен для меня и для других печников...

Александр, это похвально, но...
Не стоит эмоционировать, и лучше пообщаться с юристом.

На мой взгляд все правлильно перечислено, но нужно это юридически правильно перенести на бумагу.

#165:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 21:39
    —
Что мы имеем в сухом остатке.

Задача экспертизы - определение технического состояния печи в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

Выводы: эксплуатация данной печи является небезопасной до устранения дефектов. Требуются демонтажно-монтажные работы.

Оригинал.
Заменить три кирпича и убрать волосяные трещины с лицевой кладки при этом необходимо разобрать всю печь.
Эксперт оценил техническое состояние печи после зимней эксплуатации в режиме утилизатора строительных отходов в не утепленном доме, тем самым игнорирование заказчиком требований по эксплуатации, полученных от подрядчика.
Согласно ст.736 ГК РФ заказчик был предупрежден об условиях использования выполненной работы: обязательное наличие теплового контура и использование печи по прямому назначению (отопление дома при постоянном жительстве) с дровами влажностью не более 20%, в противном случае печи потребуется ремонт.

Из акта экспертизы вытекает, что на печь нет технической документации, но у заказчика есть фото моментов кладки печи, по которым вполне возможно определить конструктив, а так же технические моменты монтажа и футеровки внутренней части печи. Заказчик эти фотографии экспертам не предоставил. Сл. эксперты были не полностью информированы об особенностях монтажа т.н. "двухконтурных печей".
https://plus.google.com/111827112294364974554/photos


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 4 Декабрь 2014, 21:47), всего редактировалось 1 раз


29.11.2014 19-53-00.jpg
 Описание:
 Размер файла:  140.29 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)

29.11.2014 19-53-00.jpg



29.11.2014 19-53-51.jpg
 Описание:
 Размер файла:  41.83 КБ
 Просмотров:  587 раз(а)

29.11.2014 19-53-51.jpg



29.11.2014 19-09-14.jpg
 Описание:
 Размер файла:  255.41 КБ
 Просмотров:  875 раз(а)

29.11.2014 19-09-14.jpg



#166:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 21:47
    —
Думаю, надо пригласить юриста, взять эту "экспертизу", посадить рядом настоящего специалиста печного дела и прямо по пунктам разнести эту туалетную бумажку в клочья. Зафиксировать всё документально и направить пару встречных исков о защите чести и достоинства один - "экспертам", а второй по Статье 128.1. "потерпевшему".

#167:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 21:52
    —
В ответ на возражение В.Подглазова мы сейчас можем посмотрев на договор и сказать: все условия договора выполнены.
Какой пункт не выполнил А.Замашка?



04.12.2014 21-50-09.jpg
 Описание:
 Размер файла:  63.52 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)

04.12.2014 21-50-09.jpg



#168:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 09:15
    —
Уважаемые, если вам сказать по существу темы нечего, просьба не засорять ее отвлеченными предложениями обсуждать не относящиеся к ней вопросы.
Все сообщения не по теме буду удалять.
Вы можете открыть самостоятельно любую тему и аргументированно там обсудить свою конструкцию печи.

#169: ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 17:44
    —
Что можно сказать по существу данной темы: "Неоконченная пьеса ... с продолжением" ??? Это о музыке или о театральной постановке? Значит ли это, что все, что в этой теме - срежиссированный спектакль? Судя по содержанию, название должно быть каким-то другим, более определенным, что ли. Например, «Прошу поддержки на предстоящем суде», и т.п..

Зачем тогда вообще выносить эту тему на обсуждение, тем более в преддверии суда (если он действительно состоится). Форум - это не суд, и аргументация на суде будет несколько другая. Да и суд, в общем-то - это не война, а попытка решить проблему цивилизованным путем. И все знают, что лучше не доводить до суда, и Вы, Евгений, наверное, согласитесь. Суд может стать точкой невозврата, как для Вас, так и для хорошего печника-исполнителя Замашка (но он тоже не застрахован от ошибок), так и для "Правильных печей" в целом, потому что чувствующий себя обманутым заказчик Виктор Подглазов на форумах и в интернете строителями печи везде называет именно "Правильные печи" и Алесандра Замашка.

Попросите оценить эту ситуацию незаинтересованного человека, не печника. Я думаю, он Вам скажет, что заказчик Виктор Подглазов имеет все-таки некоторые основания чувствовать себя обманутым. Потратил большую сумму денег и ничего не получил. Вот Вы говорите, что заказчик сам угробил печь. А Ваш оппонент скажет Вам: а какая у него была мотивация гробить печь, за которую уплачены большие деньги? Зачем тогда заказчик несколько раз безуспешно пытался уговорить Александра Замашка за дополнительную плату приехать помочь исправить построенную им печь и разобраться с возникшими проблемами с эксплуатацией печи, на что получал отказы, потом два года мучался на форумах, иногда выслушивая прямые оскорбления и издевательства вместо советов, потом проводил экспертизу, разбирал печь и теперь уже обращается в суд, возможно уже просто от отчаяния. Плюс у заказчика на руках документ - заключение экспертизы, подписанное дипломированными специалистами. И перед этим он приглашал строителя печи приехать на данную экспертизу. Теперь печи уже нет - каких своих специалистов Вы сможете представить для своей защиты, и чем они будут подтверждать: представителей с вашей стороны на проводимой экспертизе не было. Даже если вы двадцать раз докажете, что это была прекрасная печь, вряд ли судья будет вникать в технические вопросы. К тому же на других форумах есть достаточно сильная аргументация, что данная печь – плохой конструкции, неудачная, и этому приводятся доказательства.

И вот теперь представьте, в результате суда, неважно, выиграете вы или проиграете, после всей этой истории, уже красочно представленной в интернете, как будут относиться потенциальные заказчики к печникам, большинство из которых добросовестные труженики?

И еще, если я не ошибаюсь, обратите внимание на то, что заказчик к печи второго этажа никаких претензий не имел, и видимо, смог ее правильно просушить и вывести на режим эксплуатации - в этом же контуре. Он прямо говорит это, и это свидетельствует о его искренности и непредвзятости, а также о слабости аргументации, что недостаточно утеплен контур. Также заказчик смог при сильных морозах электрическим котлом мощностью 9 кВт нагреть дом внутри до +12 С, если я не ошибаюсь, или даже потеплее там было - это сильные аргументы в пользу заказчика.

Также обратите внимание на то, что высказывания поддерживающих вас людей могут рассматриваться как заинтересованные, так как может быть определено, что люди эти находятся с вами в прямых коммерческих отношениях или получают от вас косвенную выгоду.


Последний раз редактировалось: stas (Сб 6 Декабрь 2014, 18:25), всего редактировалось 2 раз(а)

#170:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 18:17
    —
stas , а Вы-то что можете сказать по существу? Вся Ваша простынь не более, чем бла-бла-бла о том, что может или не может произойти, если, вдруг...
Вся эта история мне напоминает всем известный боинг, свалившийся с неба не так давно... Боинг упал, эксперты приехали к нему через много-много времени, написали какие-то бумажки, но "виновник" обозначен сразу после падения самолёта и никакие аргументы во внимание не принимаются.
Цитата:
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят"

#171: Re: Ответ Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 19:33
    —
я поддержу "stasa" - похвалите печь, которую сложил Замашко Подглазову, а мы посмотрим и оценим вашу "непредвзятость".
Что касается суда... у Подглазова есть фишка - экспертное заключение. Не важно как оформленное и кем подписанное. Главное, экспертное заключение от официального поднадзорного ведомства, в пользу Подглазова.
И все, что вы здесь мечете гром и молнию, не стоит выеденного яйца.
Нужно было Замашке присутствовать при экспертизе и доходчиво объяснить экспертам. А он струсил и не поехал, тем самым подвел Колчина.
Теперь Колчину необходимо крепко призадуматься, как строить защиту и заранее обзавестись юристом. Предварительно проконсультироваться в юридической консультации.

#172: Re: Ответ Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 20:18
    —
blago писал(а):

А я поддержу "stasa" - похвалите печь, которую сложил Замашко Подглазову, а мы посмотрим и оценим вашу "непредвзятость".

А что в печи не "так", что потребовалась моя "непредвзятость"? Построены были две печи одна работает, другая не работает. Одним и тем же человеком (печником-исполнителем по расстриге). Как такое может быть? Расшатать двухконтурную печь, это требуются особые умения!

#173:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 20:24
    —
Что болтологией-то заниматься, разложите по рядам и опишите все достоинства. а там, глядишь оппоненты подтянутся. Печь ведь может к примеру в Украине работать, а в Красноярске. нет. Все зависит от сезона кладки, влажности воздуха, на ск-ко % кирпичи впитали влагу. Как печь прогревалась, периодически или постоянно, в какое время, кто топил. Было ли промерзание кирпичей после сушки.
Естественно, если печь нагревалась до температуры парного молока, то после остывания и его промерзания она могла и треснуть. Если шов не плотно выложен, могла влага попасть туда, сконденсироваться и замерзнуть. Да и влаги в растворе всегда больше. Короче, из-за низкой теплоотдачи печь невозможно было просушить в холодное время года, пусть даже если в помещении было 12 градусов.
Виной всему конструктивные просчеты при проектировании печи.
Если бы печь запускали летом, все бы обошлось.

#174:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 21:30
    —
blago писал(а):
Что болтологией-то заниматься, разложите по рядам и опишите все достоинства. а там, глядишь оппоненты подтянутся. Печь ведь может к примеру в Украине работать, а в Красноярске. нет. Все зависит от сезона кладки, влажности воздуха, на ск-ко % кирпичи впитали влагу. Как печь прогревалась, периодически или постоянно, в какое время, кто топил. Было ли промерзание кирпичей после сушки.
Естественно, если печь нагревалась до температуры парного молока, то после остывания и его промерзания она могла и треснуть. Если шов не плотно выложен, могла влага попасть туда, сконденсироваться и замерзнуть. Да и влаги в растворе всегда больше. Короче, из-за низкой теплоотдачи печь невозможно было просушить в холодное время года, пусть даже если в помещении было 12 градусов.
Виной всему конструктивные просчеты при проектировании печи.
Если бы печь запускали летом, все бы обошлось.

Не понял. Юрий, Вы что думаете что печь сушил я?
Прорисовывать всю печь мне? Абзац. У А.А. Замашка наверняка есть полный проект, если будет на то необходимость, он сам все покажет. Да он уже Вам предлагал поделиться своими наработками, выше.
Про швы, Юрий, Вы о чем? Какие такие не плотности? Замашка печник не придорожной канавы или с объявления на помойке, Вы где еще видели такое качество работ? "Наружка" собирается отдельно и раньше внутреннего контура, даже, "если вдруг" и есть где-то не полностью заполненный шов, все промазывается, уплотняется и очищается.
Для справки: печи строим круглый год, инструктируем как сушить всех одинаково, а вот как в дальнейшем заказчик относиться к печи, губит её или любит трудно предугадать.

#175:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 21:54
    —
Многие ключевые фотографии , по которым специалист может понять принцип построения печи и ее работу, выложены вначале форума с комментариями...
Как я уже понял, вы не специалист в проектировании и построении двухконтурных печей и опыта их эксплуатации у вас тоже нет..
Так же , судя по тому, что посты вы читаете поверхностно и в их суть не вникаете, понимаю, что цель вашего визита на наш форум совершенно другая...
Поэтому, какие бы аргументы нами не приводились, ваше мнение останется тем же... Very Happy


Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Сб 6 Декабрь 2014, 22:06), всего редактировалось 1 раз

#176:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 21:58
    —
Андрей Ищенко писал(а):
blago писал(а):
Что болтологией-то заниматься, разложите по рядам и опишите все достоинства. а там, глядишь оппоненты подтянутся. Печь ведь может к примеру в Украине работать, а в Красноярске. нет. Все зависит от сезона кладки, влажности воздуха, на ск-ко % кирпичи впитали влагу. Как печь прогревалась, периодически или постоянно, в какое время, кто топил. Было ли промерзание кирпичей после сушки.
Естественно, если печь нагревалась до температуры парного молока, то после остывания и его промерзания она могла и треснуть. Если шов не плотно выложен, могла влага попасть туда, сконденсироваться и замерзнуть. Да и влаги в растворе всегда больше. Короче, из-за низкой теплоотдачи печь невозможно было просушить в холодное время года, пусть даже если в помещении было 12 градусов.
Виной всему конструктивные просчеты при проектировании печи.
Если бы печь запускали летом, все бы обошлось.

Не понял. Юрий, Вы что думаете что печь сушил я?
Прорисовывать всю печь мне? Абзац. У А.А. Замашка наверняка есть полный проект, если будет на то необходимость, он сам все покажет. Да он уже Вам предлагал поделиться своими наработками, выше.
Про швы, Юрий, Вы о чем? Какие такие не плотности? Замашка печник не придорожной канавы или с объявления на помойке, Вы где еще видели такое качество работ? "Наружка" собирается отдельно и раньше внутреннего контура, даже, "если вдруг" и есть где-то не полностью заполненный шов, все промазывается, уплотняется и очищается.
Для справки: печи строим круглый год, инструктируем как сушить всех одинаково, а вот как в дальнейшем заказчик относиться к печи, губит её или любит трудно предугадать.

Не обязательно иметь неплотности в шве. Не равномерный прогрев печи ведет к концетрации влаги и его конденсации в застойных зонах. Раствор еще не схватился, он становится излишне влажным и при минусовых температурах эта смесь с излишком влаги превращается в лед разрывая шов. Нужно добавлять высокотемпературный глиноземистый цемент и активные вещества, предотвращающие быстрое промерзание раствора. Это при условии, если печь кладется при минусовых температурах.
Что касается сушки...... печник должен сдавать заказчику печь по акту,уже готовую к эксплуатации, а не поручать заказчику столь ответственную задачу.

#177:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 22:51
    —
blago писал(а):

Не обязательно иметь неплотности в шве. Не равномерный прогрев печи ведет к концетрации влаги и его конденсации в застойных зонах. Раствор еще не схватился, он становится излишне влажным и при минусовых температурах эта смесь с излишком влаги превращается в лед разрывая шов. Нужно добавлять высокотемпературный глиноземистый цемент и активные вещества, предотвращающие быстрое промерзание раствора. Это при условии, если печь кладется при минусовых температурах.
Что касается сушки...... печник должен сдавать заказчику печь по акту,уже готовую к эксплуатации, а не поручать заказчику столь ответственную задачу.

Вот с этим полностью согласен! В среднем печь сушиться 1-2 недели, в зависимости от теплоемкости. И, если на одном объекте строится две и более печи, то первые обязательно сушу сам, показываю заказчику как топить на практике. А если печь только одна? Как рассчитать стоимость работ по просушке печи? А если эта печь строится в 3000 км. от дома? Время строительства занимает от двух и более недель + пару недель на сушку печи. Т.о. берем двойную цену за печь??? Смешно.

#178:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:03
    —
Меня порой удивляет, с какой неприязнью, надменностью и снобизмом некоторые печники относятся к своим же коллегам. Обязательно надо указать, что он "круче". А если случись неприятность, постараются "утопить" дальше.
Все это можно охарактеризовать простым словом - зависть.

Данная тема открывалась не для В.Подглазова, не для его эксперта. Мне глубоко по барабану их взаимоотношения и принятое совместно "коммюнике". Слом печи был предопределен заранее. В большей степени хотелось показать, как юридическую сторону этого, так и практическую, по существу экспертного заключения. Попытки как то косвенно "прилепить" меня к проекту, а тем более исполнению печи по договору, не стоят и бумаги на которой они написаны.

Хотелось бы остановиться на отношение заказчика к вновь построенной печи. Если кто не встречал заказчика, которому глубоко наплевать, какими дровами и как он топит свою печь, то вот вам живой пример. И таких было достаточно на моей практике. Получил в ЛС фото засаженности регистра и канала в разобранной печи, опубликованное В.Подглазовым. Это прямой результат использования сырого топлива, отходов со стройки. Контур первого этажа не утеплен, двери и полы отсутствуют. В отличие от второго этажа, где кровля и межэтажное перекрытие утеплены, поэтому и печь (точно такой же конструкции, как и на первом этаже, только усеченная) прогревала все 60 м2. Только на этом основание заказчик уже должен был прислушаться к предупреждениям от подрядчика и пользователей форума. Вот именно эта статья ГК РФ могут свести на нет все усилия заказчика по возмещению понесенных убытков. Но уже дело даже и не в печи.

Во первых, хотелось заострить моменты юридической чистоты подписываемых печниками документов. В первых же сообщениях я спросил у вас за суть договора по содержанию, а не по названию. Второе, укажите мне в договоре особенности, свойственные договору бытового подряда (публичного договора).
Третье, укажите мне то, на что "опирался" эксперт в своем заключение и что отражено в договоре. В частности, нормативно-технические документы, предоставленные подрядчиком.
Акт экспертизы, это вообще отдельная история. Хотя и нет объекта иска (предполагаемого) но и нет в регламентирующих документах действующих нормативно правовых актов, которые можно отнести к печнику, не работнику ВДПО. В первую очередь это СП13.130, про существование которого эксперт вообще забыл, вынося вердикт пожароопасности объекта. Второй документ - ГОСТ Р 53321. Третий документ на сегодня - TR-OL. Да, именно он может служить для эксперта основным регламентирующим документом. Другого просто ничего нет. То что эксперт этого не знает, вполне реально, поскольку не указано прохождение им курсов по экспертной деятельности в области пожарной безопасности на что прямо указывает 73-ФЗ.
Так что, осталось видео, отснятое заказчиком после проведения экспертизы, где есть даже условные обозначения трещин на печи. Есть фото печи во время строительства, при проведение экспертной оценки и после эксплуатации зимнего. Написать заключение ничего не составит труда, опираясь на мной изложенные факты и документы.

*позже постараюсь показать, а не семинар подготовлю презентацию по двухконтурным печам и их особенностям эксплуатации. Сейчас не могу поставить программу построения диаграмм на семерку.



DSC01368умень.JPG
 Описание:
Результат топки печи с регистром сырыми отходами строительства истопником у В.Подглазова (Красноярск)
 Размер файла:  146.46 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)

DSC01368умень.JPG



#179:  Автор: Александр Замашка СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:24
    —
я уже писал вам
Александр Замашка писал(а):
blago писал(а):
Александр Замашка, год назад у меня был разговор с ВикторСиб...

...Я просил на наглядном примере показать , что я неправильно сделал в своей печи.
Покажите фото внутрянки Вашей печи , как правильно нужно делать.

#180:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:30
    —
Неправильно то /отражено в акте экспертизы/, что вы не перевязали кладку топочного контура с внешней кладкой, а так же и со вторым контуром печи.
Может поищем ответ на этот вопрос в TR-OL?


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Сб 6 Декабрь 2014, 23:30), всего редактировалось 1 раз

#181: Ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:30
    —
Евгений, это должно было быть фото регистра печи Замашка построенной Подглазову, а не какой-то другой печи. Тогда можно было бы сказать, да, печь от топки сырыми дровами засадилась и перестала греть. Это посторонняя фотография посторонненго регистра посторонней печи. По спорной печи ничего не доказывает. В этом плане могу посочувствовать - либо запросите у заказчика фото печи или видео в процессе сноса. Тогда можно обосновывать засаживанием, если оно было.
Евгений Колчин писал(а):
Получил в ЛС фото засаженности регистра и канала в разобранной печи, опубликованное В.Подглазовым. Это прямой результат использования сырого топлива, отходов со стройки. Контур первого этажа не утеплен, двери и полы отсутствуют. В отличие от второго этажа, где кровля и межэтажное перекрытие утеплены, поэтому и печь (точно такой же конструкции, как и на первом этаже, только усеченная) прогревала все 60 м2. Только на этом основание заказчик уже должен был прислушаться к предупреждениям от подрядчика и пользователей форума.

Да, если обсуждаемая печь засажена и засажен регистр - это в пользу исполнителя. В этом случае вопросов по конструктиву есть шанс избежать.


Последний раз редактировалось: stas (Сб 6 Декабрь 2014, 23:47), всего редактировалось 1 раз

#182:  Автор: blagoРегион: Приволжский ФО СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 23:46
    —
По урывкам кладки фото, которые выложены здесь, нельзя полностью выстроить полную цепочку всего технологического процесса. Александр, если вы считаете , что эта информация только для служебного пользования, так и скажите.

#183:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 10:45
    —
Вот еще задался вопросом:
почему эксперт, оценивая пожаробезопасность печи не отразил в своем акте засаженность каналов, что в большей степени может служить поводом на запрет дальнейшей эксплуатации, чем трещина в футеровки топки.
Так на сколько снижается теплопроводность стенки печи под слоем сажи в 1 см?
Не прямая ли это зависимость, что заказчик нарушал условия эксплуатации печи и в части используемого топлива?
Один уже признал, что выложенное заказчиком фото не в его пользу.

Еще раз хочу уточнить!
В теме НЕ идет разговор о нагреве печи, поскольку в нашем законодательстве нет определения сколько должно быть КПД печи. Греет и греет, а как никого не волнует.
Второе, никто никаких тестов на печи не проводил, кроме озвученных самим заказчиком и они сейчас так же не обсуждаются.
Третье, по теме стоит вопрос: правильный ли вывод сделал эксперт, приняв полный демонтаж печи при нитевидных трещинах на поверхности печи и трех треснутых кирпичах внутри топки.
Четвертое, ответственность по договору исполнителя в части изложенных данных по акту экспертизы.

#184: ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 16:23
    —
Евгений, это супер! Таких перлов от Вас я еще не видел: "греет и греет, а как никого не волнует..."

Напоминаю, что эксперт прямо пишет о сомнениях насчет правильности конструкции печи.

И еще: по словам заказчика, печь не греет.


Последний раз редактировалось: stas (Вс 7 Декабрь 2014, 16:53), всего редактировалось 1 раз

#185:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 16:27
    —
Если вам известен хотя бы один нормативный документ, который регламентирует КПД печной конструкции, прошу его озвучить. Пока вы показываете только свою неосведомленность в правовых документах.
Так же прошу указать, в чем заключаются сомнения эксперта в правильности конструкции. Как эксперт он должен ссылаться на нормативный документ, а не на свое внутреннее убеждение, и указать причины, которые могут привести к обрушению печи.

#186: Ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 17:00
    —
Так мы здесь что обсуждаем, КПД? Заключение экспертизы является документом?

#187:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 17:21
    —
Еще раз.
В январе 2013 заказчик выяснял на форуме, есть ли возможность привлечь печника за то, что печь не греет. Выяснил, что по такому критерию печь оценить невозможно, поскольку нет регламентирующих документов, определяющих сколько нужно сжечь топлива для получения "теплой" печи. Т.о. рассмотрение КПД печи выпало из внимания и здесь так же не рассматривается.
Тогда родилась мысль "убить" печь и преподнести все это, как неправильность в конструкции, угрожающей развалиться завтра. Речи о пожарной безопасности, на которую якобы пытался сослаться эксперт не стоит.

Печь заказчик топил сутками углем, хотя ему было написано (читай извещено об условиях эксплуатации) письмом 08.12.14, что углем не топить.

Image жми
обратите внимание на дату сообщения. Т.е. месяц уже печь топят углем не принимая во внимание предупреждение от исполнителя.

В приложение письмо от А.Замашка, которое цитирует В.Подглазов.

Заключение экспертизы это не регламентирующий документ в области печестроения.
Вот согласно TR-OL для расчетов берется КПД в 76%. Это регламентирующий документ, внесенный в реестр.


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 7 Декабрь 2014, 17:51), всего редактировалось 1 раз


29.11.2014 19-16-34.jpg
 Описание:
Письмо от А.Замашка о запрете топки углем от 08.12.2012
 Размер файла:  245.17 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)

29.11.2014 19-16-34.jpg



29.11.2014 20-02-37.jpg
 Описание:
Сообщение на форуме в апреле 2013, когда еще не был готов акт экспертизы, а заказчик уже принял решение о сносе печи и указал это в личной беседе (собеседник мне известен)
 Размер файла:  496.74 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)

29.11.2014 20-02-37.jpg



#188: ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 17:32
    —
По вашим словам получется, что печь не грела (грела плохо) и поэтому заказчик решил ее "убить"? А те сканы текстов - это что, нормативные документы?

#189:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 17:45
    —
Еще раз, специально для вас.

Заказчик не выполнил условия по эксплуатации построенного объекта, на которые ему было указано от исполнителя и согласно ст.736 ГК РФ он был предупрежден о последствиях.

К этим условиям относятся:
- утепление теплового контура согласно действующего норматива для данного региона
- топка печи условно сухими березовыми дровами с влажностью не более 20%
- углем не топить (!), поскольку подовый топливник не предназначен для этого
В противном случае печи может потребоваться ремонт.

Заказчик предполагал, что ему сделана печь на отопление 200 м2, т.е. всего дома. В договоре вообще ничего не отражено на счет этого.
Исполнитель поставил печь и три метра трубы, согласно СНип и ППБ, а так же ТЗ, которого никто не видел. Не считая предоставленного заказчиком листка бумаги неизвестно когда написанного.

*сканы текстов -сообщения от заказчика и пользователей при обсуждение "проблем" с печью в 2013 году

#190: ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 20:38
    —
Неубедительно. К тому же по кругу пошло. Нельзя слишком часто кивать на заказчика. Так можно договориться до того, что "сам виноват что с такими связался".

#191:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 20:58
    —
У меня не стоит цели вас в чем то убедить, поскольку бессмысленно убеждать человека, если он далек от того о чем идет речь.

#192:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 23:43
    —
Евгений Колчин писал(а):
по теме стоит вопрос: правильный ли вывод сделал эксперт, приняв полный демонтаж печи при нитевидных трещинах на поверхности печи и трех треснутых кирпичах внутри топки.
Конечно, заключение данного "эксперта" можно оспорить. Скорее всего, он просто перестраховался, либо пошёл на поводу у заказчика. Могу предположить, что демонтировать надо было только трубу, заменив её на больший диаметр.

#193:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 23:51
    —
Александр, про трубу эксперт вообще речи не ведет в своем заключение.
Все доводки по печи можно было выполнить при наличие теплового контура, о чем заказчику и было сообщено исполнителем.

#194:  Автор: Александр ШалагинРегион: Киров СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 00:03
    —
Евгений Колчин писал(а):
Александр, про трубу эксперт вообще речи не ведет в своем заключение.

А надо было бы...а остальное всё ремонтируется.

Большая печь, при наличие теплового контура, выводится на режим два-три дня.


Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 8 Декабрь 2014, 00:09), всего редактировалось 1 раз

#195:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 00:05
    —
У эксперта была задача: определить техническое состояние печи, в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.
Эксперт пошел по пути поиска отсутствия перевязок в кладке и трещин.
И сделал заключение, что ремонт печи только полной разборкой (демонтаж)

#196: ответ Автор: stasРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 09:40
    —
Евгений Колчин писал(а):
У меня не стоит цели вас в чем то убедить, поскольку бессмысленно убеждать человека, если он далек от того о чем идет речь.


Да, я действительно далек от того, чтобы всеми правдами и неправдами отмазать и оправдать "Правильные печи" или как вы все там в дальнейшем будете себя называть после всей этой истории. Тем более что ни вам, Евгений, ни исполнителю Замашка, в случае с подобранной (или "изобретенной"?) вами печью, как я понимаю, ничего не грозит. Иначе вы бы не проявляли здесь и на других сайтах чудеса виртуозности, организуя широкомасштабную кампанию по перекладыванию всей вины за случившееся на заказчика Подглазова. Поэтому я хотел бы разобраться объективно.

Повторюсь, меня не убеждает ваша аргументация, еще и по той причине, что вы даже какой-то мелочи неправильной не нашли в своих действиях и в проблемной печи. Интересно, каким образом с такой позицией можно совершенствоваться и исправлять свои ошибки? Так бы и клепали сами не знаете что, при этом делая себе шикарную рекламу, нахваливая всячески друг друга и гнобя других печников, если бы не эта история на форумах. Да похоже и будете клепать, судя по вашим заявлениям и нежеланию обяснять работу проблемной печи.

Единственное, что там могло случиться в вашу пользу - это кусок "минваты" мог в трубу "упасть" и застрять там. Поэтому и печь горела так вяло, и соответственно не грела. Но это, как вы любите говорить, всего лишь предположения и догадки - а где документы, свидетельства очевидцев? Могу для "возможной минваты заткнувшей трубу" допустить, что заказчик, помучавшись с печью и получив порцию оскорблений на разных форумах, нашел эту минвату при демонтаже печи, но скрыл этот факт, будучи обижен. Все остальное меня не убеждает, пока вы сами не объясните принцип действия этой печи, ее конструкцию и как она работает.

#197:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 10:57
    —
stas писал(а):
Тем более что ни вам, Евгений, ни исполнителю Замашка, в случае с подобранной (или "изобретенной"?) вами печью, как я понимаю, ничего не грозит. Иначе вы бы не проявляли здесь и на других сайтах чудеса виртуозности, организуя широкомасштабную кампанию по перекладыванию всей вины за случившееся на заказчика Подглазова. Поэтому я хотел бы разобраться объективно.

Но это... всего лишь предположения и догадки - а где документы..


Еще раз.
Тема открыта для обсуждения правовых вопросов. Рассматриваются поступившие документы по претензии.
Если здесь начать рассматривать работу двухконтурной печи, то все утонет.
Я вам предлагал, откройте тему по интересующему вас вопросу и обсуждайте.

Не надо голословно козырять своими умозаключениями. Вы и так уже пустили заказчика "по ложному следу". Если вы покажите хотя бы один документ, подписанный мной с заказчиком по подряду или проекту на печь, тогда будет разговор. Пока же вы только распространяете заведомо ложную информацию.
А это уже клевета, да еще публикуемая в средствах массовой информации и это статья 129 УК РФ.

По существу подрядных взаимоотношений уже здесь говорилось. Приехать А.Замашка не отказывался, но только после выполнения требований по условиям эксплуатации печи: тепловой контур (жилой дом), а не стройка и сухие березовые дрова 20% влажности.
Все остальное сказки от вас для заказчиков ... "а у меня печь греет сарай", это можете на столбах писать.
Пути, решаемые восполнением теплопотерь печью, м.б совершенно разными. В данном случае теплопотери помещения (открыты полы первого этажа) превышали расчетные в 2-3 раза. И облицовка двухконтурной (тяжелой) печи в таких условиях никогда не нагреется выше 40 гр.С. от температуры воздуха в помещение. Это так же есть факт, который и получил заказчик самостоятельно. После выполнения СНиП по утеплению дома печь бы с легкостью восполняла теплопотери 50-60 м2, даже при потолке 3 метра. Точно такая же печь успешно нагревала 60м2 уже утепленного второго этажа. Если утепления дома по СНиП не будет сделано (калькулятор), то заказчик почувствует это уже при эксплуатации объекта, в частности по счетам на электроэнергию.

В большей степени здесь произошло непонимание заказчика и подрядчика. Заказчик предполагал (с его слов), что он получает печь для обогрева 140 м2 первого этажа с 14 (!) комнатами и 60 м2 второго. В печи будет регистр, производительностью 140 литров кипятка в час (15 кВт !?).
Подрядчик предложил вариант отопления печью центральной части дома, для чего была выпилена перегородка комнаты (см. план дома) и установлена печь на восполнение теплопотерь 55 м2, а регистр в расчетные 3 кВт на две маленькие комнаты по 14 м2.
Со слов подрядчика, заказчик с таким предложением согласился (снес перегородку имхо) и предполагал догревать оставшиеся закутки с помощью электрокотла и печки в сауне.
Вот эта незакрепленная договоренность послужила первым толчком для предъявления претензии к подрядчику. Подвесив к регистру 10 батарей заказчик не получил желаемого результата. Дальше больше. Холодный регистр при каждой топке печи все больше и больше погружался в слой сажи. Два опускных канала старались выровняться, подавая больший поток ДГ в сторону с регистром, при этом усугубляя ситуацию засаженности всей полости. Отсюда и ослабление тяги. Так что ваше предположение с куском ваты (наверно по себе судите) никак не вписывается в общую картинку.
О снижение теплопередачи от ДГ к стенкам печи, обросших слоем сажи говорить не приходится. Последствия образования сажи - использование сосновых дров с повышенной влажностью. Гореть то они будут, и сажи с влагой выделят в канал предостаточно. На основание выше изложенного был поставлен рекорд заказчиком - убил печь за два месяца эксплуатации (включая сушку) и после этого пришел эксперт и сказал все разобрать, т.к. в печи лопнул кирпич в топке и по внешней кладке появились три волосяные трещины.


*если вы будете продолжать "мусорить" в теме, то пойдете читать форум

#198:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 21:46
    —
Давайте попробуем разобраться, был ли шанс у печи "выжить" в таких жестких условиях эксплуатации. С регистром (о нем ни слова в договоре) и засаживанием каналов имхо разобрались.

Данный вид печи относится к категории тяжелых и нагрев стенок печи регламентируется на 40*С от расчетной в помещение. В нашем случае при 25*С это будет 65*С

TR-OL реестр №7456/TR OL
Image

Перейдем к нагреву внешних стен печи в условиях не утепленного контура помещения согласно СНиП.
Вначале сделаем расчет двухслойной стенки с гофрированным картоном 8 мм, с учетом того, что у нас помещение утеплено по СНиП.

Image

а теперь при тех же условиях топки печи, но в НЕ утепленном помещение

Image

Вот вам и ответ на вопрос, почему А.Замашка не поехал топить печь в не утепленном доме. Самое большое, что он смог бы сделать, это вычистить каналы и прожечь их. И через неделю, с учетом опыта бойцов, они бы ее вновь "убили", так и не нагрев.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=111738#111738
а воспользовавшись калькулятором от Андрея
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=112373#112373
мы поймем, что печь отдавала свои расчетные 500 Вт/м2 в не утепленном доме, вот только в силу особенности конструкции не могла нагреться "как буржуйка".

#199: ша-8 Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Ср 31 Декабрь 2014, 12:20
    —
Почему был применен кирпич ша а не шб. ША-ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ-ЭТО КИРПИЧ ЛЕГЕНДА 1750 ГР. ОН ДЕРЖИТ.
РЕГИСТРЫ БЫЛИ РАССЧИТАНЫ ИЛИ ЭТО ПОЖЕЛАНИЕ ХОЗЯИНА.
Какие приемосдаточные документы были подписаны хозяином?
А где же печное братство? Ведь кому-то можно было доверить довести дело до конца. Что это-горечь поражений или невежество хозяина?

#200:  Автор: Сергей А.В.Регион: Казань СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 21:20
    —
Честно говоря надоел этот говномет и постоянное обмусоливание этой ситуации в инете, поэтому более месяца назад, написал письмо в личке А.Замашка, чтобы уточнить по времени, когда была сложена печь и т.д. … он отписался, и больше не отвечает. Свой ответ решил ответ выложить тут.
(правда, в отличии от первоначального варианта, решил его расширить и он увеличился на порядок … Smile )
________________________________________

Александр, здравствуйте!
……
Вообще я по природе читатель, а не писатель. Поэтому выхожу в инет, только в тех случаях когда у меня уже кончается терпение смотреть и читать какого нибудь очередного .... дурака, который хочет попиарится на обливании грязью других, т.к. кроме этого, за душой, у самого ничего нет..
Я читал на «желтом форуме» начало данной эпопеи. Осилил первые 100 страниц ветки и ..всЁ, из за отсутствия конструктива в дискуссии дальше читать не стал. Соревнование говнометов (не знаю, кто у них победил), которое, с появлением какой нибудь новой мысли или нового участника, запускалось по очередному кругу.(правда определенную оригинальность внес Кирилка, вот он их там потроллил …вместе с заказчиком)
Все это, конечно неприятно.
В общем мнение у меня свое было, но ничем не подкрепленное . С появлением фото разобранной печи, …где были представлены на свет полностью засаженные каналы, с чуть ли не сантиметровыми слоями сажи, мое мнение более менее оформилось. И, чтобы утвердиться в нем, захотелось восстановить хронологию событий.
Начнем с того, что кладка печи была закончена в середине ноября, а заказчик стал голосить на желтом форуме с 20 го декабря.
Получается …за этот месяц, Заказчик ….высушил печь, попытался вывести её на рабочий режим, подключил 10 батарей и утвердился во мнении, о невозможности данной печью обогреть …планету. А, т, к. последнее оказалось для него откровением, то ему еще пришлось потерять время на поиск «адекватных» собеседников, которые, вместе с ним, должны были утверждать обратное… что он и нашел на «желтом» форуме.

Ну, а теперь по порядку …
Определимся, судя по поведению Заказчика, он, перед эксплуатацией печи, просто тупо пренебрег рекомендациями печника, не создав тепловой контур дома, посчитав это за каприз.
Также, за каприз, были приняты и рекомендации по применению дров для сушки печи, заказчик топил сосновыми отходами(где то он сам признавался в этом)
А теперь вопрос, кто может ответить, за какое время, при отсутствии теплового контура(дом со вскрытыми полами), и температуре за бортом (в среднем -15 градусов) и топке сосновыми отходами, можно высушить печь , массивом около 5000 кирпичей ? и можно ли, при этих условиях, нормально высушить вообще? Кто нибудь, может поделится таким опытом? Спрашиваю, потому что лично я, в таких условиях печи не сушил…
(скажу, по недавней сушке печи, и таком же деревянном доме. Зимой. Полы, бетонная стяжка. Далее …мной был сделан тепловой контур. Забиты все дыры по углам сруба. Полностью …потолок, стены, окна, были закрыты толстым полиэтиленом, по всему периметру. По потолку и проходу между комнатами через 15-20 см был натянут еще один слой полиэтилена, (получились, как бы стены), внутри был поставлен обогреватель на 5 квт, который молотил круглосуточно, средняя температура внутри конструкции была около 10 градусов(но, не менее), топка велась сухой березой (разбил все поддоны). Так вот, сушку закончил на 10 день (заказчики топили еще дней пять, понравилось им это дело и захотелось, чтобы было наверняка) Но …. Эта печь была на 1200 кирпичей, не на ….5000!!! )
Думаю , что при выполнении условий, необходимых для сушки печи, (тепловой контур и сухие березовые дрова), и Красноярская печь была бы высушена за 2 недели или чуть больше. Но …главное, перед началом нормальной эксплуатации, печь должна была быть обязательно …высушена!!! независимо от затраченного на это время !
А так, ...за время и в условиях, в которых Заказчик сушил печь, ничего, кроме имитации «сушки» произойти не могло, т.к. при отсутствии теплового контура печь просто не могла прогреться. Поэтому, результатом этих действий могло быть только …засаживание каналов. Затем, после данной «процедуры» полусырую печь с засаженными каналами, пустили в нормальную эксплуатацию, с закрытием задвижек после протопки. Что еще более усугубило засаженность каналов. Снова. Потому что, при отсутствии теплового контура и топкой сосновыми отходами иного исхода быть просто не могло. Последующее подключение к печи 10 батарей !!!… в этих условиях, только дополнило картину маслом. Потому, что данное «продуманное» действо заказчика окончательно засадило каналы, попросту превратив их в теплоизоляторы. Что мы и увидели на фото разобранной печи. Поэтому, ни о каком нагреве внешних стенок печи, речи уже быть не могло.
Вот и получалось, что чем дольше топили , тем больше она засаживалась, тем меньше она могла нагреться, что в принципе, подтверждается недоумением заказчика , когда с увеличением времени протопки и количества дров, температура печи не поднималась выше предыдущей. Данные действия Заказчика только попросту перегревали топливник.
Наслушавшись желтых советчиков, он вообще начал ее кочегарить.
Клин задвижки из за подъема топливника, это вообще нечто ….(у кого нибудь такое было?) Чистый воды перетоп. В данном, конкретном случае, эту печь спасла только ее серьезная футеровка. Т.к., если бы она была в один ряд на ребро, то задвижку бы никогда не заклинило, потому что в результате такого конского перетопа, сначала бы развалилась футеровка(ну и печь, заодно)Smile
Заказчик сам, последовательно …хоронил свою печь. Последний гвоздем в крышку стала… топка углем. Печь с подовым топливником…!!! Снова, вопреки всем рекомендациям печника !
Таким образом , он тупо перетопил топливник, окончательно развалив его.

Честно говоря, появление Заказчика на желтом форуме , для меня с самого начала выглядело странным. Т.к. сразу возникал вопрос(думаю, не только у меня). Почему там? где А. Замашка не появляется. Почему он не захотел разобраться в ситуации и вести диалог напрямую с непосредственным исполнителем, тут, на форуме, а решил сделать это за углом ?
Кто, в этом случае, лучше них, мог бы посоветовать и помочь разобраться в ситуации???
Не хочу обвинять его в неадекватности, пусть он сам разбирается в себе и своих действиях, а также …в своих советчиках.
Ведь, что кто то ему посоветовал, пойти туда и найти …незнамо кого. Ну что ж , …пошел, …нашел «внимательных собеседников», с помощью советов которых он и развалил свою печь.
(Интересно, к врачу, Заказчик тоже по интернету ходит? а чЁ, отослал фото по WhatsApp, и все … лечись.)

Вот они вылечили …

(пример советов по фотографии … и диагноз
https://www.forumhouse.ru/threads/278190/
Компания советчиков та же самая, стандартная, с желтого форума. Ошиблись все, один, из «стандартных» клоунов, там, даже катализатор нашел ….. За пару дней 50 страниц дерьма. Показатель квалификации !!!
Причем, наиболее точно в этой в этой ситуации, разобрался Шура, который никогда не позиционировал себя печником… )
________________________________

Последнее.
Следует отметить, что, А.Замашка не отказывался от ответственности, и высказывал согласие выехать на место, чтобы разобраться в претензиях предъявляемых Заказчиком. Единственное, в чем у него были принципиальные разногласия с ним, это в том, что печь строилась не для отопления ..планеты, поэтому необходимо сделать тепловой контур.
При этом, интересно, что никто из желтых «советчиков» даже не заикнулся о том, что собирается взять на себя ответственность за советы по интернету, следуя которым, заказчик развалил печь.

Вопрос. Так кто, кого, развел в этой ситуации ?
Те, кто, сидя за компом, давал советы, как побыстрее развалить печь? или те, кто дал согласие приехать и лично разрешить возникшие вопросы?
__________________________________-

Да, по поводу конструктивных недостатков, на которые невнятно ссылаются желтые «советчики».
Зайдите на сайт А.Замашки и посмотрите, сколько точно таких же печей он построил. Так почему же на них нет рекламаций ? или данные заказчики безграмотны, из глухих деревень и у них отсутствует интернет?
Что еще может быть более объективным, чем этот аргумент?
Или в расчет берется бред безграмотного потомственного …, который, может заявить о своем наличии, только обливанием грязью коллег по профессии, ...а не работами ?

Специально не написал, что на мой взгляд, надо было делать А.Замашке в этой ситуации, если бы заказчик набрался мудрости и сделал тепловой контур… Smile

#201:  Автор: Виталий КострюковРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 8 Февраль 2015, 23:48
    —
Заказчиком были полностью игнорированы правила и рекомендации как по просушке печи, так и по вводу печи в эксплуатацию. Эксплуатация печи производилась вопреки всем правилам, которая привела к появлению трещин в швах кладки в результате чрезмерного перегрева кирпичей. Следствием перетопа печи является значительное расширение кирпичей как внутренней части (шамот) так и наружней (лоде), повлекшее появление трещин в швах и выкрашивание глиняно-песчанной смеси в вертикальных швах перекрытия свода хлебной камеры.
Эксплуатация печей лицами не имеющих никакого отношения к отопительным агрегатам не допускается! Какое отношение строители имеют к печи? Заказчик им разрешил топить печь, пусть с них и спрашивает.
Экспертиза какая то липовая. Хотя бы теплотехника какого-нибудь позвали. Она подтверждает лишь невозможность дальнейшей эксплуатации печи, а причины выхода ее из строя не указаны. Перевязка швов (или отсутствие ее) должны были быть зафиксированы при демонтаже. Этого нет и никем не подтверждено.
У заказчика нет доказательной базы правильности эксплуатации печи. Его утверждения в соблюдении правил не имеют юридической основы, так как ничем не подтверждаются. Наоборот видео и фотоматериалы говорят именно о нарушениях в эксплуатации.
Экспертиза не дает право на демонтаж изделия, тольно на приостановку эксплуатации (в плане пожароопасности). Возможность разрушения печи из-за возникших трещин в швах кладки в результате теплового расширения кирпича нужно еще доказать. Для этого должна была быть другая экспертиза с замерами нагрузок, их распределением и степени разрушения материала. Такой экспертизы не было.
Ну и вещ. дока уже нет. Разобрали суки. Ну а на "нет" и суда нет.
Извините за скупость художественых оборотов.

#202:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 11:31
    —
Несовершенство нормативной базы в области печестроения порождает разного рода трактования околопечных.

Есть закон "О защите прав потребителя", и под этот закон стараются все подогнать. Закон хороший, но многие им манипулируют и суды чаще встают на сторону именно потребителя.

Простой пример. Печник сложил печь на смеси, приобретенной заказчиком для кладки печи -Плитонит. После начала эксплуатации на печи появились трещины. Эксперт дает заключение, что для кладки печи печник применил раствор с содержанием цемента, тем самым нарушил технологический процесс. Где и откуда он это взял, неважно. Есть заключение и суд его принимает. Судья в редких случаях вникает в суть дела. Его позиция законность принятия решения: есть иск, есть экспертиза - виновен. Вот так и в этом случае печник оказался ответчиком и "приговорен" к выплате суммы по иску. Это не вымысел, а "живой" случай.

Здесь же В.Подглазов идет еще дальше, в крайность, до введения суда в заблуждение. Совместно с Региональной общественной организацией по защите прав потребителя "Гарант Справедливости" составляется иск в суд о моем непосредственном участие в строительстве ему печи. Для этого делается ссылка на мое фото с сайта "Правильные печи" (сайт рекламно-информационного характера), описывается ситуация о "нашем согласование по телефону и почте строительства, а так же направление ему мной печника" Александра Замашка. Замашка деньги "не получает" за свою работу по договору, в котором он указан как исполнитель и есть его расписка в получение указанных сумм, а ему их передают (красивая игра слов). И договор он подписал оказывается по моему поручению. Хотя, в деле нет ни одной моей расписки для Замашка на выполнение указанных действий, тем более нотариально заверенных доверенностей, выданных мной кому либо. Подглазов познакомился с Замашка еще зимой 2011, за год до начала строительства ему печи и с ним же обсуждал проект печи (Подглазов лично приводил преписку с А.Замашка). Еще один примечательный факт - директор "независимой экспертной компании" является и директором "Гарант Справедливости", подающей иск в суд в интересах Подглазова. Этим я ставлю под сомнение независимость эксперта, как того требует закон. Основанием иска является договор подряда между Замашка и Подглазов . "Гарант Справедливости" отговорятся, сославшись, что иск составлен со слов Подглазова и они не обратили внимания на юридическую чистоту иска, да им и не с руки это, поскольку за все платит Подглазов, в том числе и за представление его интересов в суде.

Выясняются еще интересные обстоятельства. Заказчик в апреле 2013 получил акт экспертизы и в мае того же года обратился в "Гарант Справедливости". В деле есть квитанция об оплате услуг на составление претензии и иска в суд. Однако, выслать претензию мне и обратиться за поддержкой указанной компании он решил спустя полтора года, только в ноябре 2014. Можно предположить, что Подглазов пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке. Но. Зная черты характера Подглазова и сообщение от Благо (его разговор с Подглазовым) в том, что он не может привлечь к суду Замашка, начинается новый виток "дела" уже в отношение меня на дату завершения гарантийных обязательств, данных по подряду от Замашка. Да и объект урегулирования уже был снесен и заменен другой конструкцией, хотя эксперт давал оценку на перекладку существующей.

Получив такой иск из суда я был ошарашен полностью такой наглостью, считая полученный лично Подглазовым мой ответ на претензию расставит все по местам. Я не знаю "местных обычаев" в Красноярске, как там принято решать суду в таких случаях, но по закону я ненадлежащий ответчик и не являюсь стороной договора подряда, а "Гарант справедливости", выступая в интересах Подглазова, злоупотребляет правом. Пока адвокат с моей стороны задействован по минимуму и отправлять его туда нет необходимости. Надеюсь на законность принятия решения судом, а не на эмоциях истца. Кстати, моего ответа на претензию Подглазову в деле не оказалось. Это одна сторона дела.

Второе, примет ли суд во внимание мои замечания по существу дела о нарушение заказчиком условий и правил эксплуатации объекта строительства, о моих сомнениях независимости и квалификации эксперта, в правильности и полноте проведения экспертизы, а так же в выборе экспертом нормативной базы. И самое главное, это введение экспертом суд в заблуждение, указывая нитевидные трещины на печи, как "сквозные, не поддающиеся заделке" с полной перекладкой печи, а топка углем подового топливника нормальным явлением.



трещина 1.JPG
 Описание:
трещина над дверцей ХК
 Размер файла:  29.56 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)

трещина 1.JPG



трещина 2.JPG
 Описание:
это трещины над топочной дверцей
 Размер файла:  24.11 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)

трещина 2.JPG



трещина 3.JPG
 Описание:
это самая большая "сквозная" трещина на печи в 0.5 мм под топочной дверцей
 Размер файла:  26.98 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)

трещина 3.JPG



#203:  Автор: Павел_ПРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 10 Май 2015, 13:36
    —
Евгений Колчин писал(а):
Несовершенство нормативной базы в области печестроения порождает разного рода трактования околопечных.
...


http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171282;div=LAW;rnd=0.3365937058750329

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.


Это делает невозможным ведение делопроизводства в Красноярске и упрощает "жизнь" Е.В.
Над каждой "экспертной" организацией есть вышестоящий контролирующий орган вроде СРО и типа того. У СРО есть компенсационный фонд, часть которого можно привлечь на возмещение морального ущерба ответчику.
Но все это удел юристов. В данный момент законодательно утверждено возмещение ВСЕХ судебных издержек для "победившей" стороны /ранее судья решал - сколько возместить, а сколько перебор/.
Так что найти пригодного адвоката и ставить на место и "эксперта" и истца. Больно малоадекватный истец-заказчик оказался...
Прискорбно и мне, что некоторые коллеги вместо попытки понять и разобраться стали сразу критиковать. ИМХО это малоприемлимо. Гляньте на врачей или полис. Там сплошная круговая порука. И своих "сдают" лишь тогда, когда уже отступать некуда.
Считаю, что НКО /НКП/ могут и должны создавать резервный фонд для целей судебного разбирательства по типу кассы взаимопомощи. Т.е. беспроцентный заем печнику из "спецфонда" - выиграл и отдал по получению возмещения, проиграл - из собственных.
Тенденция явно негативная. У нас право не прецендентное как в Штатах, но никто не может запретить суду принять во внимание результаты предыдущих дел. Так что будем молчать - наберем статистику не в нашу пользу и потом хоть в управдомы. Или всем конкурировать "на рынке" трехоборотных шведок по СНТ.

#204:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 07:18
    —
Павел, вы не дочитали чуть ниже ...

ГПК РФ ст.29 п.7
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства
или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.


Выше мной отмечено, что все иски по печам идут по ЗоЗПП.
Павел_П писал(а):
У СРО есть компенсационный фонд, часть которого можно привлечь на возмещение морального ущерба ответчику.

не только морального, но и материального ...
и такой фонд скоро будет у печников, вступивших в СРО, которые будут иметь место в замен лицензированию
ведь этого так хотели на собрание РПО его участники

#205:  Автор: Pe4nikРегион: Шарья СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 21:54
    —
Впервые заглянул сюда....
Мнение мое -Печник прав!
Если судебное разбирательство затянется,встречный иск от упущенной выгоды подтвержденный заказами остудит пыл + компенсация морального вреда.
Спора судебного разбирательства нет!!!
Если что обратитесь,отец занимается гражданскими делами(файл не для рекламы)
скажите сын дал!Удачи!Всякие пи.пи.пи.бывают. Very Happy



10062015710[1] (640x360).jpg
 Описание:
 Размер файла:  400.34 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)

10062015710[1] (640x360).jpg



#206:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2015, 07:52
    —
Pe4nik писал(а):

Спора судебного разбирательства нет!!!

районный суд г.Красноярска смотрит на это по другому ...
судят заочно без ответчика
даже с вымышленным адресом проживания последнего

#207:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 13 Июнь 2015, 08:04
    —
По правилам ч.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со ст. 307, 309, 310 ГК РФ обязательства возникают из договоров, должны исполняться надлежащим образом и односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.


Интересный момент просматривается в деле, который мне "подсказала" судья.
Первое, подписанного Акта приемки нет ни со стороны заказчика ни со стороны подрядчика. Раз.
Второе, по договору подряда сумма к оплате 540108р. Однако подрядчиком оплачено всего 540000р. Следовательно его обязательства по договору не выполнены в полном объеме. "Висит" долг 108р. Не важно какая сумма, важен факт.
Что мы имеем на двух этих фактах?

#208:  Автор: Евгений РомановРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Сб 13 Июнь 2015, 09:28
    —
Имеем отсутствие факта выполнения договора?

#209:  Автор: Виталий КострюковРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 14 Июнь 2015, 22:13
    —
Артефакта тоже уже нет....

#210:  Автор: Павел_ПРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 00:12
    —
Евгений Колчин писал(а):
.... Что мы имеем на двух этих фактах?

имеем то, что если договор подписывается - данные коллизии надо вписывать в его текст.
Акт СПР не подписан без аргумнтированных возражений по истечении ... срока - договор считать исполненным ...
Неполное перечисление средств без аргументированных возражений с задержкой более чем на .... дней - договор считается исполненным ...

#211:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 07:07
    —
Виталий Кострюков писал(а):
Артефакта тоже уже нет....

Есть заказная экспертиза, в прямом смысле этого слова ... она и основа иска
Есть *** связка -{ООО КНЭТ}-{эксперт}- {КОЗПП Гарант Справедливости}
У перечисленных компаний один директор, т.о. эксперт зависим от участника процесса (истец Гарант Справедливости).
Ст.18 ГПК РФ дает право делать отвод эксперту, что мной и было сделано.
Теперь дело за судом. Будем ждать и оценивать ... "именем Российской Федерации" ...

Как вы думаете: эксперт в своем заключение, указывая причины для сноса (полной перекладке) печи, добросовестно заблуждался или тянет на 307-ю УК РФ?

#212:  Автор: Павел_ПРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 15:09
    —
он так экспертно заблуждался, что это добросовестно тянет на статью /или КоАП или УК/

#213:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 01:51
    —
Евгений Колчин писал(а):
Виталий Кострюков писал(а):
Артефакта тоже уже нет....

Есть заказная экспертиза, в прямом смысле этого слова ... она и основа иска
Есть *** связка -{ООО КНЭТ}-{эксперт}- {КОЗПП Гарант Справедливости}
У перечисленных компаний один директор, т.о. эксперт зависим от участника процесса (истец Гарант Справедливости).
Ст.18 ГПК РФ дает право делать отвод эксперту, что мной и было сделано.
Теперь дело за судом. Будем ждать и оценивать ... "именем Российской Федерации" ...

Как вы думаете: эксперт в своем заключение, указывая причины для сноса (полной перекладке) печи, добросовестно заблуждался или тянет на 307-ю УК РФ?


Евгений, приветствую!
Скажите пожалуйста, как сейчас обстоят дела?
Натолкнулся на решение http://docs.pravo.ru/document/view/69444851/80840723/
Это фейк, или оно отменено?
Простите, если неприятные воспоминания...

#214:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 12:32
    —
Там надо регистрироваться...может расскажите или текст выложите...

#215:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 19:38
    —
Евгений Колчин писал(а):
Там надо регистрироваться...может расскажите или текст выложите...

Там смысл такой, что заменили несоответствующего ответчика, Колчина, на Замашка, признали, что он ведет предпринимательскую деятельность без образования юр лица и все с него к взысканию. Суммы закрыты крестиками.

Интересует так ли это и стали ли опротестовывать?

#216:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 00:49
    —
Вот только так получилось скопировать.


Решение от 14 мая 2015 года _ По делу № 2-1712_2015 _ Российская Федерация _ Документ СПС-69444851_80840723 • СПС Право.pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  Решение от 14 мая 2015 года _ По делу № 2-1712_2015 _ Российская Федерация _ Документ СПС-69444851_80840723 • СПС Право.pdf
 Размер файла:  188.93 КБ
 Скачено:  417 раз(а)


#217:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 00:52
    —
alekseirubin писал(а):
Вот только так получилось скопировать.

Если Александр, еще не получил копию, нужно подготовиться и опротестовать!Удачи!

#218:  Автор: Безумный ПечникРегион: спб СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 01:06
    —
Почему Красноярский суд зачем так мелко лучше сразу в международный в оон Гаагский . Как кто мутно все там написано кто за что непонятно ? Хотел бы на эксперта посмотреть может просветит что нового в печном ремесле происходит? Интересно бывали дела когда печники в суд подавали на заказчиков практика есть?

#219:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 07:34
    —
Безумный Печник писал(а):
Почему Красноярский суд зачем так мелко лучше сразу в международный в оон Гаагский . Как кто мутно все там написано кто за что непонятно ? Хотел бы на эксперта посмотреть может просветит что нового в печном ремесле происходит? Интересно бывали дела когда печники в суд подавали на заказчиков практика есть?
В 90-е дела делал как то устное заявление в УБОП. Всё решилось сразу в мою пользу-даже без письменных каких то заявлений.

#220:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 16:32
    —
Безумный Печник писал(а):
Хотел бы на эксперта посмотреть может просветит что нового в печном ремесле происходит? Интересно бывали дела когда печники в суд подавали на заказчиков практика есть?

Приходилось судиться в арбитраже с одной крупной компанией, которая за цену ремонта камина хотели чтобы я и дымоход им поменял... И они были уверены, что с их штатом юристов мне ни чего не светит...
Так и сказали : "Меняй или вообще ни чего не получишь!"
Там тоже была их фиктивная и абсолютно безграмотная экспертиза.
В противовес Проводили свою, а потом еще и судебную...

Еле нашли экспертов! Строительные университеры, испытательные лаборатории, ВНИИПО - все отказывались...
Судились полтора года, в оконцовке, полностью сумму долга плюс около 10% за не законное пользование чужими денежными средствами+ расходы на обе экспертизы + судебные издержки + услуги юриста и представителя... В полном объеме взысканы в пользу истца (в данном случае меня).
Так что судиться можно и нужно!

#221:  Автор: Евгений РомановРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 13 Январь 2016, 20:55
    —
Очень интересно услышать коментарий непосредственных участников данного конфликта, очень хочется надеяться, что опубликованное выше опротестовано, либо готовится к этому. Хочется пожелать Александру и Евгению Викторовичу наличия железных нервов и грамотных юристов. Удачи.

#222:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 11:27
    —
alekseirubin писал(а):
Если Александр, еще не получил копию, нужно подготовиться и опротестовать!Удачи!

http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=120565#120565
все повестки по вызову в суд и тем более решения суда отсылались на вымышленный адрес (!), по которому А.Замашка никогда не жил ... вырисовывается (?)

#223:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Чт 14 Январь 2016, 12:27
    —
Евгений Колчин писал(а):
alekseirubin писал(а):
Если Александр, еще не получил копию, нужно подготовиться и опротестовать!Удачи!

http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=120565#120565
все повестки по вызову в суд и тем более решения суда отсылались на вымышленный адрес (!), по которому А.Замашка никогда не жил ... вырисовывается (?)


На этом основании, в виду отсутствия возможности защиты, нужно отменить решение.
Если просто не являться и думать, что все само-собой "рассосется", то однозначно придут приставы, да и деятельность не получится вести легально.
Конечно решать только Александру самому, но мой совет - готовиться к суду и как можно быстрее отменять решение.
Это первоочередно!
Потом уже запрашивать мнения и приглашать в заседание специалистов и (или) настаивать на судебной экспертизе документов.

#224:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 20:49
    —
Господа Печники! Говрою Вам совершенно ответственно!

1. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ судится с субъектом предпринимательской деятельности, то в 80% случаев Судья встаёт на сторону ПОТРЕБИТЕЛЯ, и только потому, что он ЯКОБЫ незащищённая категория. В России так устроено, что все ПОТРЕБИТЕЛИ это "ягнята" а предприниматели - "злые волки". Это доказаный факт.

2. В суде выигрывает АКТИВНЫЙ. Судя по представленным ДОКУМЕНТАМ, наиболее активной стороной является ИСТЕЦ.

3. Вы точно знаете, что "печки строить" должны профессионалы. А почему Вы думаете, что дела вести должны дилетанты? Как только видите, что "заварушка начинается" - бегом к профессионалам!

Мой прогноз - хапнет горя Печник! А то и на деньги попадёт!

#225:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 09:08
    —
Дмитрий Галанин писал(а):
Господа Печники! Говрою Вам совершенно ответственно!

1. Если ПОТРЕБИТЕЛЬ судится с субъектом предпринимательской деятельности, то в 80% случаев Судья встаёт на сторону ПОТРЕБИТЕЛЯ, и только потому, что он ЯКОБЫ незащищённая категория. В России так устроено, что все ПОТРЕБИТЕЛИ это "ягнята" а предприниматели - "злые волки". Это доказаный факт.

2. В суде выигрывает АКТИВНЫЙ. Судя по представленным ДОКУМЕНТАМ, наиболее активной стороной является ИСТЕЦ.

3. Вы точно знаете, что "печки строить" должны профессионалы. А почему Вы думаете, что дела вести должны дилетанты? Как только видите, что "заварушка начинается" - бегом к профессионалам!

Да не всегда потребитель выигрывает в суде. Это зависит от адвоката и представленных суду очевидцев и документов. У меня был подобный инцидент- я выиграл в суде. Несмотря на наибольшие финансовые возможности истца и предоставление им липовых очевидцев и документов. Очевидцев- я сам разнёс на суде в пух и прах. Они якобы тоже печники и пытались доказать что я делал не правильно.

#226:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 11:46
    —
Ваше сообщение только подтверждает мои слова. В каждом деле должны работать профессионалы. И чем раньше к делу привлекают профессионалов, тем лучше.
В обсуждаемом в этой теме случае печник поздно начал "шевелиться". Сейчас инициатива у Заказчика.

#227:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2016, 11:53
    —
В моей практике был случай, когда Истец вместо копии искового заявления в наш адрес высылал заказным письмом поздравительную открытку. Суду при этом показывал копию уведомления о вручении якобы искового заявления. Ладно, мы ждали от этого чудика "каверзы" и вскрыли от него конверт под видеокамерой и в присутствии двух свидетелей.
Вот, так бывает.... Радость

#228:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 12 Август 2016, 07:41
    —
alekseirubin писал(а):

На этом основании, в виду отсутствия возможности защиты, нужно отменить решение.

Решение суда отменено.

#229:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 22:52
    —
Евгений Колчин писал(а):
alekseirubin писал(а):

На этом основании, в виду отсутствия возможности защиты, нужно отменить решение.

Решение суда отменено.

Здравствуйте, Евгений!
Не многословно сообщили новость.

Можно узнать основание отмены решения и в каком состоянии сейчас находится дело?
Передано на рассмотрение в другой суд, или состав суда?
Или иск оставлен без удовлетворения?
Или не надлежащий ответчик?

#230:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 08:25
    —
alekseirubin писал(а):
... в виду отсутствия возможности защиты, нужно отменить решение.

Как было отмечено выше, так и произошло.
Сейчас идет новое судебное разбирательство.
Просьба о передаче дела другому судье отклонена.

Странно идут суды в Красноярске ... судят не по фактам, а по мнению истца ...

Так почему же печь не грела у заказчика?
Все просто.
Утепляйте полы и эксплуатируйте печь по прямому назначению - отопление жилого дома (!)
Сейчас вскрывал полы у себя на даче и заменял стекловату тридцатилетней давности на современные утеплители. В МО сентябрь был достаточно стабильным по температуре воздуха - ночью плюс 6*С днем до 12*С. Печь топил одним и тем же количеством дров в сутки.
После вскрытия полов в комнате температура упала с 25*С до 18*С
И это при плюсовой на улице. А в Красноярске? При полном отсутствие полов в доме на первом этаже, в минус 30*С на улице и печь тужилась, в доме держала плюс 13*С, чтобы рабочие не замерзли.

#231:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 08:53
    —
Дмитрий Галанин писал(а):
Господа Печники! Говорою Вам совершенно ответственно!

В суде выигрывает АКТИВНЫЙ. Судя по представленным ДОКУМЕНТАМ, наиболее активной стороной является ИСТЕЦ.



Я не знаю, по каким причинам суд не рассматривал мои заявления, как участника процесса в качестве третьего лица и не получали их с почты, хотя отправлены они мной корреспонденцией 1 класса заблаговременно до назначенной даты заседания.
После иска ко мне я направил возражение по факсу, известил телефоном и телеграммой, а так же заказным письмом. Возражение дошло до суда. Остальные документы приходилось просить красноярского почтальона доставлять в суд, поскольку курьер из суда приходит на почту один раз в две недели, по пятницам (

Следующий иск уже был к Замашка А.

#232:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 20:09
    —
Евгений Колчин писал(а):
Дмитрий Галанин писал(а):
Господа Печники! Говорою Вам совершенно ответственно!

В суде выигрывает АКТИВНЫЙ. Судя по представленным ДОКУМЕНТАМ, наиболее активной стороной является ИСТЕЦ.



Я не знаю, по каким причинам суд не рассматривал мои заявления, как участника процесса в качестве третьего лица и не получали их с почты, хотя отправлены они мной корреспонденцией 1 класса заблаговременно до назначенной даты заседания.
После иска ко мне я направил возражение по факсу, известил телефоном и телеграммой, а так же заказным письмом. Возражение дошло до суда. Остальные документы приходилось просить красноярского почтальона доставлять в суд, поскольку курьер из суда приходит на почту один раз в две недели, по пятницам (

Следующий иск уже был к Замашка А.


Спасибо, за информацию!

Просьба держать в курсе.
Так же интересно все течение дела.

#233:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 18:31
    —
3 октября 2016 производство по делу приостановлено.
Судом назначена экспертиза.

Надеюсь, что судебная экспертиза назначалась при уведомление эксперта об ответственности за дачу ложных заключений и в этом случае с него можно спросить за подтасовку фактических данных. По до судебной экспертизе с эксперта ничего не возьмешь, отмажется тем, что просто ошибся.
Как все это будет выглядеть не знаю, ведь объекта (печи) нет. Однако много фотографий, как с постройки, так и с разборки печи.
Посмотрим ...

#234:  Автор: Дмитрий ГаланинРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 20:53
    —
Евгений Колчин писал(а):
3 октября 2016 производство по делу приостановлено.
Судом назначена экспертиза.

Надеюсь, что судебная экспертиза назначалась при уведомление эксперта об ответственности за дачу ложных заключений и в этом случае с него можно спросить за подтасовку фактических данных. По до судебной экспертизе с эксперта ничего не возьмешь, отмажется тем, что просто ошибся.
Как все это будет выглядеть не знаю, ведь объекта (печи) нет. Однако много фотографий, как с постройки, так и с разборки печи.
Посмотрим ...

С ЛЮБОГО "эксперта", как правило, взятки гладки. Ведь ответственность предусмотрена исключительно за ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В таких случаях нужно либо ЕЩЁ ДО ЭКСПЕРТИЗЫ заявлять обоснованный отвод эксперту, либо добиваться привлечения такого эксперта, с чьим мнением и суд и стороны будут готовы считаться. Сразу смотрите документ об образовании "эксперта" и опыт его ОФИЦИАЛЬНОЙ работы. Как правило привлекают "строителей". Их спокойно можно отвести, по причине отсутствия ПРОФИЛЬНОГО образования.

#235:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:28
    —
Евгений Колчин писал(а):
3 октября 2016 производство по делу приостановлено.
Судом назначена экспертиза.

Надеюсь, что судебная экспертиза назначалась при уведомление эксперта об ответственности за дачу ложных заключений и в этом случае с него можно спросить за подтасовку фактических данных. По до судебной экспертизе с эксперта ничего не возьмешь, отмажется тем, что просто ошибся.
Как все это будет выглядеть не знаю, ведь объекта (печи) нет. Однако много фотографий, как с постройки, так и с разборки печи.
Посмотрим ...


Евгений, надеюсь знаете как предоставить материалы из электронной переписки или с сайта в качестве доказательств?

Если что - я на связи!

#236:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2017, 09:20
    —
Дмитрий Галанин писал(а):
Сразу смотрите документ об образовании "эксперта" и опыт его ОФИЦИАЛЬНОЙ работы. Как правило привлекают "строителей". Их спокойно можно отвести, по причине отсутствия ПРОФИЛЬНОГО образования.

Это Суд особо не волнует. Больше - вообще не напрягает и даже возражения ответчика.
ОН эксперт.
Эксперт д.б. с высшим образованием, как того требует ФЗ-73 о судебно-экспертной деятельности.
Посмотрим Акт экспертизы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=111306#111306
первая подпись девочки со средне-техническим образованием.
И оба без специальной (профильной) подготовки ((

Хотя нет ... девочка техник по эксплуатации зданий и сооружений. На 2012 год стаж работы у нее 5 лет. Значит должна знать МДК 2-03.2003. "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда". Но вдруг их забыли и вспомнили ... правила ВДПО 1991 и 2002 годов, которые отменены выпуском правил 2006 года. Последние в интернете ищутся хуже.
Но, все это не считается ... суду важен только вывод эксперта.



2.doc
 Описание:
Выдержки из МДК-2-03-2003

Скачать
 Название файла:  2.doc
 Размер файла:  60 КБ
 Скачено:  385 раз(а)


#237:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 17 Июнь 2017, 19:04
    —
то, что МДК 2-03.2003. "Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" действующие говорит одно из свежих решений Верховного суда.


РФ №44- АД 16-15 от 07.07.2016 %28по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ%29.pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:   РФ №44- АД 16-15 от 07.07.2016 %28по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ%29.pdf
 Размер файла:  317.02 КБ
 Скачено:  291 раз(а)


#238:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 07:52
    —
Евгений Колчин писал(а):

Надеюсь, что судебная экспертиза назначалась при уведомление эксперта об ответственности за дачу ложных заключений и в этом случае с него можно спросить за подтасовку фактических данных.
Посмотрим ...

Посмотрел ... ничего ни с кого спросить не получится.
Приходит в суд уважаемый человек города. В "экспертной деятельности" с царских времен. Делает заключение - печь подлежит реконструкции. Судья тут же добавляет - или демонтаж!
Дело закрыто.
Указанный эксперт руководит организацией, призванной стоять на законности соблюдения регламентов, но он об этом в суде забыл.

Подтвердились слова Серегина, что суды принимают любой документ, который на стороне истца. В данном случае это Правила ВДПО с фразой, что все в рядах должно быть перевязано, в том числе и футеровка топки. О техническом регулирование и ФЗ-184 по добровольности применения стандартов, т.е. согласно ст.4.17 из ГОСТ Р 1.4-2004 - требования стандарта предприятия подлежат соблюдению другим субъектом хозяйственной деятельности если он указан у него в сопроводительной технической документации продукции, работ и услуг или в договоре (контракте), Суду не указ (я сражен полностью). Суд настроен на поиски некачественно выполненных работ! и предложенный суду ТРОЛ его не устроил, как противоречащий Правилам ВДПО.

#239:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 08:20
    —
Есть еще один древний документ, гуляющий по просторам сети
который суд с радостью принял и определил в своих решениях
ТУ / ГКС 112-55 отмененный еще в 1959 году (!)
п.332 "Д" - отсутствие трещин в кладке
полностью удовлетворил Суд

Данные ТУ 1955 года написаны на основание СНиПIII-Б.3-55



004.jpg
 Описание:
 Размер файла:  445.14 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)

004.jpg



#240:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 08:49
    —
Евгений Колчин писал(а):


Подтвердились слова Серегина, что суды принимают любой документ, который на стороне истца. В данном случае это Правила ВДПО с фразой, что все в рядах должно быть перевязано, в том числе и футеровка топки.
Вообще бред какой то. Предоставлял как то проект специалистам из ростехнадзора (строил печь на хлебозаводе) -там наоборот требования не перевязывать стены теплового агрегата имеющие разные степени нагрева и ещё необходимо оставлять в каждой стенке компенсационные швы не заполненные раствором а заполненные волокнистым огнеупорным материалом. И обязательное условие -обвязка снаружи бандажём из металла. Да и в учебниках для ВУЗов и ПТУ готовящих специалистов -огнеупорщиков есть такие инструкции. Только наружные облицовки тепловых агрегатов и корпуса дымовых труб должны быть перевязаны и ни в коем случае не должны применяться жаростойкие смеси на цементной основе. Только обычные смеси ЦПС.А у нас повсеместно продаются жаростойкие смеси на цементной основе. Для кого и для каких целей? Ведь жаростойкие смеси на цементной основе можно применять только в тепловых агрегатах с постоянными рабочими температурами не выше 900гр и не подверженные цикличности нагревов и остываний.
Специалистов Ростехнадзора надо приглашать в качестве экспертов в суд. И причём тут специалисты с обычным строительным образованием? Они не изучают тепловые агрегатты в ВУЗах. Не совершенно наше законодательство. Ведь мы уже давно строим тепловые агрегаты с применением технологий из металлургической промышленности. Но ни как из области строительства.Это получается придёт специалист с дипломом строительного ВУЗа на металлургический завод -и начнёт свои порядки устанавливать. Потом техногенные катастрофы и прочее. Вот получилось и в данном случае пришёл "эксперт" с дипломом строительного ВУЗа -и сделал "заключение" Этот как волк зашёл в овчарню. Такие специалисты все бытовые печи в России забракуют. Это как в советские времена было -лишь бы у человека был диплом В/О -и может занимать любую должность. Агрономы и Зоотехники работали руководителями и инженерами на технических предприятиях. Приходилось общаться с такими "самодурами".

#241: Экспертная оценка отопительной печи Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 18 Июнь 2017, 09:17
    —
В экспертном заключение эксперт все надумывает так, как необходимо для истца - под снос печи, (предполагаю) заведомо зная, что суд не будет ничего проверять. Так все и прошло ...
В стране с 2002 года действует Техническое регулирование. Думать не надо (!) Бери документ и следуй регламента. Эксперт и этого не знает, ссылаясь на п.3.8 Правил ВДПО 1991 (!), а не на Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. НО. Это по Закону технического регулирования, а надо по понятию. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (Статья 67. ГПК РФ)

В рамках регламента необходимо было применять «Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда» МДК 2-03.2003, определяющие требования и порядок обслуживания и ремонта жилого фонда всех форм собственности.
Согласно Приложения 2 эксперт должен определить «Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания» и провести исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. По всей видимости у эксперта не хватило «практической основы, в пределах соответствующей специальности» и он занялся подтасовкой выдержек из давно не существующих нормативов. Определение проникновения дымовых газов в помещение экспертом не проводилось, а утверждения о наличие неисправностей и трещин, угрожающих пожарной безопасности, сделаны без указания регламентов и норм, в частности требований Регламента о пожарной безопасности ФЗ-123.

4.9.1.14. Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается.

Приложение 7 из МДК 2-03.2003 определяет, что работы по устранению неисправностей, указанных в Приложение 10, относятся к текущему ремонту. Замена треснутых кирпичей и устранение трещин решаются в течение одного дня.
Только сквозные трещины (должно быть проведено испытание на газоплотность кирпичной кладки или видны явные следы копоти из трещины на внешней поверхности печи ), ранее подвергающиеся ремонту и не поддающиеся заделке, могут быть причиной перекладки печи.

Это положение суд не убедило ...


ВСН 58-88(р)
Положение об организации, проведении реконструкции,
ремонта и технического обследования жилых зданий объектов
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

Область применения:
Положение устанавливает состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и реконструкции жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (далее здания и объекты) по перечню согласно СНиП 2.08.02-85 независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.
СРАВНИТЬ

МДК 2-03.2003
Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
Область применения:
Определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.


МДК 2-03.2003
ПРАВИЛА И НОРМЫ
технической эксплуатации жилищного фонда

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 15 октября 2003 года,
регистрационный № 5176

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Госстроя России
от 27 сентября 2003 года № 170

Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.92 № 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" (с изменениями и дополнениями) и пунктом 53 Положения о Государственном комитете Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.99 № 1289, и определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.

Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью:

- обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности;

- проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий;

- обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.

4.9.1. Требования при эксплуатации печей

4.9.1.1. При эксплуатации отопительных печей (аппаратов), работающих на твердом и газообразном топливе, следует руководствоваться соответствующими нормативными актами.

4.9.1.2. Неисправности печей, причины их появления и методы устранения приведены в приложении № 10 (см. вложение).

4.9.1.3. Неисправности печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в печах и трубах, щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей, плохая тяга, перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов, повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, а также обледенение оголовков дымовых газовых труб следует устранять по мере выявления недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.

4.9.1.4. Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные - до начала отопительного сезона.

4.9.1.5. Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по более совершенным конструктивным схемам.

4.9.1.6. Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед началом и в течение отопительного сезона через каждые три месяца.

4.9.1.7. Переустройство печей и кухонных очагов с дровяного на минеральное или газообразное топливо допускается производить при соблюдении установленных требований по переустройству печей и кухонных очагов.

4.9.1.8. Пользование печами на газовом топливе, оборудованными эжекционными горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами типа ГДБ-1,5 и ГК-17, допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений при условии предварительного инструктирования их работниками организаций по обслуживанию газового хозяйства.

4.9.1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт оборудования газовых печей производятся специализированной организацией газового хозяйства.

4.9.1.10. Перед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей специализированной организации газового хозяйства, организации по обслуживанию жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб проверяет газовые отопительные печи и их оборудование, а также дымоходы и трубы.

4.9.1.11. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление защитных устройств от проникания в каналы атмосферных осадков, а также эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам.

4.9.1.12. Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования.

4.9.1.13. Запрещено устраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования.

4.9.1.14. Эксплуатация печей и очагов со сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается.

4.9.1.15. Сушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках и в кухонных очагах, а также у топок печей не допускается.

4.9.1.16. Пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином, денатуратом и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива, не допускается.

4.9.1.17. Хранить незатушенные угли и золу в сгораемой или металлической посуде, установленной на сгораемой подставке, не допускается.

4.9.1.18. Задвижки в печах следует закрывать при полном сгорании топлива.

4.9.1.19. Вентиляционные каналы использовать в качестве дымоходов не допускается.

4.9.1.20. Антенны радиоприемников и телевизоров крепить к дымовым трубам не допускается.

4.9.1.21. Устройство и использование временных печей допускаются при наличии разрешения организации по содержанию жилищного фонда.

4.9.1.22. Непрерывная топка печей дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения) не допускается.

Именно МДК 2-03.2003 определяют требования к эксплуатации и ремонту печей, но не ВСН 58-88(р)
Эксперт в своем заключение не указал и не показал и не доказал, что трещины на внешней кладке печи были сквозными (!) Пробная топка на исправность печи (наличие тяги и отсутствие дымления) и отслеживание влияния теплового воздействия на трещины (подвижность трещин) экспертом так же не проводилась.

#242:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 07:01
    —
[Гражданский процессуальный кодекс РФ] [Глава 1]

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении гражданских дел

1. Суд обязан разрешать гражданские дела на основании Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, конституций (уставов), законов, иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Суд разрешает гражданские дела, исходя из обычаев делового оборота в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами.

2. Суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права).

4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет правила международного договора.

5. Суд в соответствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации при разрешении дел применяет нормы иностранного права.

#243:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 22:54
    —
Злорадному человеку вид чужого несчастья приятен вдвойне.

Минчанин не замедлил опубликовать фото "просевшего" основания с пеностеклом под двухконтурной печью, а следом и сфабрикованный протокол расчета нагрузок.
Рассмотрим все по порядку.
Для начала фото с разобранной печи, которую разбирал сам Подглазов, вернее его незаменимый помощник.

На фото видим, что просадка контура около 5 мм. Много это или мало?

Вспомним ГОСТ 17177-94 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний". Испытания проводят до 10% сжатия пеностекла от толщины испытуемого образца в 10 см.
Т.о. просадка пеностекла в 5 мм под нагрузкой, при толщине плиты 60 мм - это даже не дотягивает до 10%.
Второе, фото сделано не при проведение экспертизы, а во время разборки печи. На фото видно, что два угловых кирпича оторваны от основной кладки и как то странно лежат на досках пола. Именно в этом месте (максимальная просадка) и установлен измерительный уголок.
Третье, не знаем точность измерительного инструмента и относительность измерения к уровню.



_Красноярск.jpg
 Описание:
 Размер файла:  74.1 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)

_Красноярск.jpg



_Красноярск_замер.jpg
 Описание:
 Размер файла:  94.78 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)

_Красноярск_замер.jpg



#244:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 23:01
    —
Вспомним, как оставил печь заказчику Замашка ... пеностекло выступает с каждой стороны по 15 см.
На фото выше пеностекло обрублено под уровень кладки.



этажа (2).JPG
 Описание:
 Размер файла:  340.32 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)

 этажа (2).JPG



#245:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 28 Июнь 2017, 23:19
    —
Окончательно внести ясность в работу пеностекла под нагрузкой дает справка от представительства производителя пеностекла Foamglas.
Абзац в тексте выделен.
На графике кривая 4 показывает, что пеностекло при увеличение нагрузки, при сжатие более 10% от толщины, не разрушается, а продолжает проседать с увеличением нагрузки.
После снятия нагрузки пеностекло остается в просевшем состояние ... и разрушиться без посторонней помощи не могло.



302 то 11.05.17 в Альянс. Печных Дел Мастера.pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  302 то 11.05.17 в Альянс. Печных Дел Мастера.pdf
 Размер файла:  134.05 КБ
 Скачено:  319 раз(а)


#246:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 06:44
    —
Откуда взялся этот кусок пеностекла? Был предложен Подглазовым из своего сарая с утверждением, что именно этот материал укладывался под печь в 2012 году. Т.о. принадлежность куска пеностекла к печи подтверждена только словами заинтересованного лица - истца. Однако, позже эксперт запишет в исследованиях, что именно это стекло было уложено под печь.
По сути это кусок пеностекла неизвестного производителя и неизвестного года выпуска. Именно так указано в акте получения образца.
Необходимо учесть, что точно такое же пеностекло с 2014 года выпускает Красноярский завод и оно уже давно распространено в малоэтажном строительстве края.



образца.jpg
 Описание:
 Размер файла:  348.73 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)

 образца.jpg



#247:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 06:58
    —
Далее этот кусок пеностекла передан в испытательную лабораторию для определения показателей степени сжатия.
По заключению - намерено 3.5 кг/см2
Это лабораторное исследование.
Печник же, подбирая материал руководствуется сопроводительными документами с техническими характеристиками и в частности сертификатом соответствия. По документам минимальная нагрузка при сжатие материала 4.0 кг/см2.
Здесь уже "украли" полтонны на метр ... примерно 10%

Заметим, что на испытания уже материал предоставлен "заказчиком", т.е. организацией, которой назначено проведение экспертизы. В протоколе появляется - теплоизоляция печи по адресу Подглазова.



пеностекла.jpg
 Описание:
 Размер файла:  313.3 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)

 пеностекла.jpg



#248:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 07:40
    —
Теперь самое интересное и непонятное никому - расчет нагрузок. Откуда взялись эти цифры и как велся подсчет не сведущему вообще "темный лес".
Попробуем и здесь разобраться.
Смотрим.
Проекта печи ни у кого нет, кроме подрядчика. Проект у подрядчика никто не истребовал, поэтому нагрузки подбирались из предположения, что печь построена по классической схеме и все кирпичи в рядах (внешние и внутренние) перевязаны. Именно так и предположил досудебный эксперт, который установил отсутствие перевязки (?) футеровки топки.

Р1 - внутренняя нагрузка и действует на оболочку с коэффициентом 0.6
Р2 - внешняя стенка печи с коэф. 1.0
Коэффициент по материалу 1.2 - добавлено 20% запаса на массу материала.
Коэффициент надежности - 1.3 (добавлено запас 30% по прочности пеностекла)

Количество материала в печи брали из закупочной ведомости с учетом отбраковки и резки кирпича, а это еще плюс 10%

К массе кирпича не забыли добавить еще немного лишних граммов.
Так 2300 шт. витебского кирпича стали весить 9890, т.е. 4.3 кг/шт против 3.7 кг/шт
Вы сами можете самостоятельно посмотреть что и чему соответствует.

*как бы просел первый ряд при полностью перевязанной конструкции печи, как это предположил эксперт (?) Думаю совсем по другому и нагрузка бы распределилась не на периметр в полкирпича, а гораздо большую площадь.
Вот стоило Замашке положить первый ряд кирпича тычком и площадь восприятия нагрузки от оболочки увеличилась бы в два раза ...



кирпича.jpg
 Описание:
Вес витебского кирпича
 Размер файла:  50.75 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)

 кирпича.jpg



_ведомость.jpg
 Описание:
Закупочная ведомость по материалу с учетом брака.
 Размер файла:  310.85 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)

_ведомость.jpg



.jpg
 Описание:
Расчет нагрузок на пеностекло от Центра пожарной экспертизы.
 Размер файла:  277.84 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)

.jpg



#249:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 07:58
    —
Откуда взялся последний показатель в 1.3 (?)
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

Почему выбрана строчка с показателем в 1.3 (?) печь никак не относится к бетонным покрытиям или слоям, это все же больше к армокаменным конструкциям и следовательно коэффициент надежности 1.1.

*в протоколе заседания суда при опросе специалиста "Центра пожарной экспертизы" нет ни слова про грунты, однако суд в своем решение отметил, что не учтены влияния грунтов, а это еще 10%

Заключение экспертной организации по исследованию (!) прочности неизвестного пеностекла под расчетной нагрузкой неизвестной печи (расчет без проекта) в приложение.

Данное заключение дополняет "некачественное оказание услуги". Именно это определено в решение.



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  282.78 КБ
 Просмотров:  426 раз(а)

.jpg



2013330.jpg
 Описание:
 Размер файла:  243.83 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)

2013330.jpg



#250:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 08:09
    —
Замашка обратился в КАМИ для проведения расчета нагрузок по фактическому проекту печи и его идентификации по фотографиям поэтапных (ежедневных) фиксаций выполненных работ, которые имеются в деле и у истца.
Расчет показал, что нагрузка на пеностекло при коэффициенте по надежности 1.3 (?) в пределах допустимого:
2,2 кг/см < 2.7 кг/см2 (допустимо) и это ближе к просадке на фото
Вот и смотрите:
реально получили при той же методике от КАМИ - 2,2 кг/см2
с накрутками и без проекта печи от "Центра пожарной экспертизы" - 3.42 кг/см2
*выше было показано 50% накруток

Суд проверочный расчет от КАМИ отклонил и во внимание не принял (!) Причина? -
Цитата:
Выписка из решения суда:
Проверочный расчет от 11 марта 2017 года, суд так же не принимает во внимание, поскольку он основан на проекте печи, разработанным ответчиком в период рассмотрения спора, в то время как в материалах дела отсутствуют сведения о наличии проекта при начале сооружения печи, при этом суд принимает во внимание пояснения истца в судебном заседании, из которых следует, что проект до начала и в период производства работ ему предоставлен не был.

Суд странным образом игнорирует фотографии ежедневной фиксации выполненных работ по печи (есть в деле). в том числе и внутренних, по которым любой специалист начертит порядовку и проведет ремонт печи.
Теперь вспомним п.3.2 договора подряда:
- выполнить работу качественно, в полном объеме в соответствие с проектом
Значит был проект, раз стороны подписали договор до начала работ и после выполнения. При расчете с подрядчиком у заказчика претензий по выполнению договора не было.


Ни в коей мере не критикую решение суда. Для оспаривания есть определенная процедура. Высказываю свои выводы и вполне допускаю, что они могут быть ошибочными.



. Утверждено.pdf
 Описание:
Проверочный расчет нагрузок от печи по реальному проекту

Скачать
 Название файла:  . Утверждено.pdf
 Размер файла:  2.35 МБ
 Скачено:  279 раз(а)


#251:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 30 Июнь 2017, 07:54
    —
Цитата:
3. В случае отсутствия норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права).

имхо и ничего более ...
Используя это право суд определил правильность применения экспертом нормативных актов не существующего государства, даже 1955 года. Раз нет стандартов сейчас и ФЗ-184 "О техническом регулирование" определяет добровольность применения стандартов, т.е. они должны быть хотя бы прописаны в инструкции или в договоре, а подрядчик не принял на себя никаких обязательств, кроме СНиП, как искать "некачественно выполненную услугу"(?)
Однако, на сегодня есть один документ - ТРОЛ, который так же регламентирует определенные правила в строительстве теплоемких печей. Но. По всей видимости он не устроил суд, как иностранный переведенный, хотя именно он и является документом стандартизации в РФ, как иностранный переведенный и зарегистрированный в установленном порядке.

Цитата:
ГОСТ Р 1.4-2004
Стандартизация в Российской Федерации.
Стандарты организаций.
Общие положения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций.

4.16 В состав обозначения утвержденного стандарта организации на продукцию, поставляемую на внутренний или внешний рынок, на работы, выполняемые на стороне, или оказываемые ею на стороне услуги следует включать аббревиатуру слов "стандарт организации" (СТО), код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций ОК 007, позволяющий идентифицировать организацию-разработчика стандарта; регистрационный номер, присваиваемый организацией, разработавшей и утвердившей стандарт, и год утверждения стандарта.

Классификационный код стандарта организации (ОКС) устанавливают по Общероссийскому классификатору стандартов ОК (МК(ИСО/ИНФКО МКС)001-96)001, классификационный код продукции (ОКП) или услуги (ОКУН), на которую распространяется стандарт организации, - по общероссийским классификаторам ОК 005 или ОК 002 соответственно и приводят на последней странице стандарта организации (см. ГОСТ Р 1.5, приложение Б).

Пример - Классификационные коды стандарта организации "Оповещатели пожарные световые. Технические условия" и продукции, на которую он распространяется:
"ОКС 13.320 ОКП 43 7135".

4.17 Требования стандарта организации подлежат соблюдению в организации, утвердившей данный стандарт, и ее структурных подразделениях (в случае корпоративной или ведомственной подчиненности) с момента (даты) введения стандарта в действие.
Требования стандартов организаций к продукции, процессам, работам и услугам подлежат соблюдению другими субъектами хозяйственной деятельности и приобретателями в случае, если эти стандарты указаны в сопроводительной технической документации изготовителя (поставщика) продукции, исполнителя работ и услуг или в договоре (контракте)



"Правила производства трубо- печных работ" от ВДПО не являются документом стандартизации в РФ, согласно перечня ст.13 ФЗ-184 "О техническом регулирование" (актуально на 2012 год) и они не имеют должного обозначения, регистрации и прохождения экспертизы, согласно указанного ГОСТ. Исполнитель не принимал на себя их выполнение и не указывал в договоре.
Но и это суд не убедило ...

#252:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 2 Июль 2017, 08:30
    —
Цитата:
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей"
Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)
....
4. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Федеральный закон
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Статья 1. Цели принятия настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:
1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;
3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).

Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р утвержден перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Цитата:
Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
В соответствии с частью 3 статьи 42 Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

……….
Своды правил
73. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". Разделы 4, 5, 7-9.
80. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 4-12; приложения В, Г, Д.
86. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4-6 (пункты 6.1.1-6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7-6.5.14, 6.6.2-6.6.26), 7 (пункты 7.1.1-7.1.5, 7.1.8-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3-7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1-7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9-11, 12 (пункты 12.7-12.9, 12.11-12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3-13.5, 13.8, 13.9).

К обязанностям собственника строительства ИЖС относится выполнение СНиПов в строке 73 и 80 из перечня Сводов правил Распоряжения Правительства РФ. Соблюдение норм пожарной безопасности при обустройстве печного отопления определяет строка 86.

СНиП 31-02-2001
9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
9.3 При оценке энергоэффективности дома по характеристикам его строительных конструкций и инженерных систем требования настоящих норм считаются выполненными, если соблюдены следующие условия:
-приведенное сопротивление теплопередаче и воздухопроницаемость ограждающих конструкций не ниже требуемых по СНиП 23-02;

Т.о. собственник жилого дома до запуска печного отопления обязан обеспечить утепление всего дома согласно указанного СНиП.
На фото и видео от Подглазова видим, что печь эксплуатируется в доме без утепленных полов. Это то, что только на поверхности. На этаже отсутствуют межкомнатные двери, а это значит, что на печь идет нагрузка из смежных помещений. Простой расчет на калькуляторе показывает, что утепление полов в Красноярске должно быть не менее 20 см минерального утеплителя. А где они? Без утепления пола тепловые потери возрастают почти в 8 раз (!), а следовательно и нагрузка на печь. Охлаждение оболочки происходит гораздо быстрее, чем тепло от внутреннего аккумулятора (тепловое ядро на шамотном кирпиче) доходит по толщине кирпича в 1/2 до наружной поверхности за счет теплопроводности материала.
Эксперт в конце марта месяца пишет, что тепловой контур закончен. НО. Не дает уточнений, чему он соответствует и соответствует ли вообще обязательным нормативам, согласно Технического регламента. Однако, печь до этого уже эксплуатируется три месяца, т.е. весь отопительный сезон - зима в Красноярске.

ПОДРЯДЧИК
Согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» рассчитал тепловые потери помещений. По рекомендациям СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» ст.6.6.2 (Расчетные потери теплоты в помещениях должны компенсироваться средней тепловой мощностью отопительных печей) был подготовлен проект печи, компенсирующей расчетные тепловые потери.
Печь установлена в доме на готовое основание при постоянном контроле Заказчиком с поэтапным фотографированием выполненных работ. Оплата по договору произведена полностью, претензий не поступало.

ЗАКАЗЧИК
Обязательные требования СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», в частности п.9.3, Заказчиком не выполнены. Утепление межэтажного перекрытия над неотапливаемым подвальным помещением полностью отсутствовало. При этом тепловые потери помещения превышали в разы расчетные, на которые проектировалась печь. Двери в смежные комнаты отсутствовали. Печь запущена в эксплуатацию с нарушением выданных подрядчиком правил в доме, не отвечающем обязательным требованиям «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009, что привело к перетопу (перекал) печи, треснутым кирпичам в местах локального перегрева при использование заказчиком топлива не предназначенного для печи и появлению нитевидных трещин на облицовке печи.
Заказчиком так же не выполнено требование п.6.3.2 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», как обязательный к выполнению норматив, согласно перечня, утвержденного Правительством РФ. Для поддержания уровня температуры воздуха, необходимых для проведения ремонтных работ, использовать местное отопления, например, металлическую печь или газовый обогреватель.

Федеральный закон
"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 N 384-ФЗ
и его не выполнение обязательных требований со стороны Заказчика, как собственника жилого дома, Суд не убедили...
Было предъявлено ответчику не выполнение ст.309-310 ГК РФ, а реально же истец отказался в одностороннем порядке от выполнения требований Федерального закона.

Нарушал ли правила Заказчик при эксплуатации печи, кроме как не обеспечения условий, в которых печь эксплуатируется(?)
Вернемся вновь к договору подряда:
Обязанности заказчика
п.2.8 Провести сушку по правилам указанным Исполнителем в инструкции "Правила сушки и эксплуатации печи"
Подпись под этим стоит Заказчика, значит он ее получил.
В подтверждение этого в Акте досудебной экспертизы есть запись на третьей странице второй абзац сверху: "После окончания кладки Заказчиком производилась сушка печи по инструкции данной Исполнителем", следовательно, заказчик получил "Правила сушки и эксплуатации печи" (!)

Значит "был все же мальчик" ...

А на форуме разве не предупреждали Подглазова о последствиях эксплуатации печи при таких условиях, или Замашка не писал ему, чтоб углем не топил печь на поду ... и самое главное - утеплить полы (!)


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 3 Июль 2017, 22:44), всего редактировалось 1 раз


ограждающих конструкций_Страница_1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  196.49 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)

 ограждающих конструкций_Страница_1.jpg



ограждающих конструкций_Страница_2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  170.78 КБ
 Просмотров:  672 раз(а)

 ограждающих конструкций_Страница_2.jpg



ограждающих конструкций_Страница_3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  191.44 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)

 ограждающих конструкций_Страница_3.jpg



#253:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 19:00
    —
Да, совсем забыли о фото с трещинами на печи, по которым эксперт оценивает непригодность печи для дальнейшей эксплуатации.

Вспомним, на какой норматив ссылается эксперт при проведение замеров -
ГОСТ 26433.1-89
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Элементы заводского изготовления

применять в данном случае надо
ГОСТ 26433.2-94
Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве.
Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.

Хорошо, оставим ГОСТ, который применил эксперт. Эти документы в чем то схожи. НО. Кто найдет в этом документе метод измерения линейного размера с помощью штангенциркуля, туалетной бумаги и спички (?)



01.jpg
 Описание:
 Размер файла:  242.73 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)

01.jpg



02.jpg
 Описание:
 Размер файла:  270.23 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)

02.jpg



03.jpg
 Описание:
 Размер файла:  320.41 КБ
 Просмотров:  667 раз(а)

03.jpg



04.jpg
 Описание:
 Размер файла:  317.13 КБ
 Просмотров:  658 раз(а)

04.jpg



#254:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 08:05
    —
Все больше и больше всплывает подробностей.
Ведь кто то все знал о сносе печи и даже имел фото разобранной печи и даже знал подробности ее существования и смерти...

Очередная фотография. Забавно, регистр сварен из половинок труб, обрезков. Как думаете, какие последствия такой экономии? Регистр заказывал заказчик.

И еще не маловажная деталь.
Акт экспертизы датирован 29 апреля 2013 года.
Печь разобрали в мае 2014 года.
На фото засаженность регистра при двухгодичной эксплуатации печи.

Строительной экспертизы по печи не было (!) хотя Замашка обращался к суду с ходатайством о ее проведение. Пришел в суд специалист со стороны истца и сказал, что проведение экспертизы не целесообразно. Вот я только не понял, для кого (?) Просили задать вопросы специалисту, но суд их не озвучил при опросе. Поэтому, все заявления о неправильном проекте и расчетах по печи не более чем личные мнения. Суд рассматривал вопрос "некачественно оказанной услуги" при строительстве печи, а именно образование трещин, растрескивание кирпича в топке и выкрашивание мертеля из швов шамотной кладки. Эксперт сюда приплел - неполное заполнение швов и учил в акте, как надо наносить раствор на кирпич. Достаточно увеличить любое фото со строительства печи и посмотреть на заполняемость швов, станет понятно о надуманности данного вопроса. Второе, установка рамки топочной дверцы без зазора. Всем известно, что Замашка ставит дверцы только на нержавейку с прокладкой суперсила не менее 10 мм. Да и фото установки дверцы есть в деле.
Эксперт не знал, что печь выполнена в виде "матрешки" и тепловое ядро печи первого этажа никак не нагружено печью второго. Ядро печи второго этажа стоит на оболочке по трем стяжкам из уголка под 90 град. Именно поэтому и просело пеностекло под контуром оболочки, как самой нагруженной. Хотя специалисты от истца, опять же без проекта, обосновали, что трещины в топке произошли именно от проседания пеностекла, а не локального перегрева. Специалист заявил, что такого разрушения в топке от перегрева не бывает (!)

Заручившись Актом на снос печи Заказчик притих и выжидал, при этом добивая печь и обогревая строителей. Два сезона (!)
При окончании строительных работ печь снесли и к заезду семьи в дом построили новую. На суде заявив, что он неоднократно в течение двух лет обращался к подрядчику, при этом не представив ни одного доказательства, кроме высланной претензии по ложному адресу.

Однако, на суде заказчик обмолвился, что и с этой печью не все в порядке ...хотя работает она уже в утепленном доме. Строил ее разнорабочий, который работает по найму у заказчика, но проект ему кто то дал. К договору не приложен проект печи, а именно этот факт для суда преподносили, как основным по Замашка. И скорее всего кто то консультировал, может и удаленно. На печи первого этажа поставили еще и печь второго с лежанкой.
Заказчик печь для отопления не использует. Работает котел. Иногда на выходной разогревает духовку для приготовления пищи.


Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 4 Июль 2017, 21:41), всего редактировалось 3 раз(а)


Красноярской.jpg
 Описание:
 Размер файла:  166.59 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)

 Красноярской.jpg



#255:  Автор: DreamdavidsРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 12:06
    —
Немного не по теме спрошу...На какую смесь сложен топливник этой печи был?

#256:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 12:37
    —
Смесь была закуплена заказчиком в Красноярске МШ-32 (мертель)

#257:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 12:46
    —
Евгений Колчин писал(а):
Однако, на суде заказчик обмолвился, что и с этой печью не все в порядке ...хотя работает она уже в утепленном доме. Строил ее разнорабочий, который работает по найму у заказчика, но проект ему кто то дал.

Проект предоставил так называемый "Мераник" Мерзляков Анатолий Николаевич -преподаватель печных курсов в Екатеринбурге, бывший автор и исполнитель Шансона. На жёлтом форуме этот проект активно обсуждался -как самый лучший и продвинутый. За критические замечания по этому проекту ,так называемый Минчанин сделал мне пожизненный бан на "желтом форуме".
Этого "Мераника" Кузнецов И.В. называл одно время ВОРом за кражу его проектов.
Мо моему анализу -ничего передового в этом проекте не было. Очень мощный топливник и каналы со слабой перевязкой кладки в виде гармошки.

#258:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 13:11
    —
Вполне возможно.
Хотя, на суде Подглазов заявил, что печник 3 разряда (каменщик) с 15 летним стажем не может проектировать и строить печи.
Тогда какой квалификации у него разнорабочий (?)

#259:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 13:48
    —
Евгений Колчин писал(а):
Вполне возможно.
Хотя, на суде Подглазов заявил, что печник 3 разряда (каменщик) с 15 летним стажем не может проектировать и строить печи.
Тогда какой квалификации у него разнорабочий (?)
А проектировать печь бывший Шансонье -получается может? Лишь потому что у него В/О совсем другого не строительного профиля -муз.училище. И было даже публичное обсуждение этого проекта в сети.

#260:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 14:50
    —
Да меня это особо и не интересует ...
Вопрос стоит в другом - где оговорено о том, кто имеет право делать проекты бытовых печей? Даже лицензирование не касается проектирования.

#261:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 20:37
    —
Решение суда писал(а):
В судебном заседании установлено, что истец, намереваясь установить в своем доме по адресу:… отопительную печь, получив информацию о Замашка А.А., находящегося в Московской области, как о возможном исполнителе работ в сети «Интернет» на сайте «stovestroy.ru» «Правильные печи», 18 сентября 2012 года заключил с ним договор бытового подряда.

Обратимся к договору на первой странице форума - действительно это так.

Требования к договору бытового подряда определяет до его выполнения

Статья 732 ГК РФ
"Подрядчик обязан до заключения договора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения.
Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 1 настоящей статьи, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации.
"

после выполнения
Статья 726 ГК РФ
"Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре."
*/Вернемся вновь к договору подряда:
Обязанности заказчика
п.2.8 Провести сушку по правилам указанным Исполнителем в инструкции "Правила сушки и эксплуатации печи"
Инструкция единая и содержит правила сушки и эксплуатации. Подпись под этим стоит Заказчика, значит он ее получил.
В подтверждение этого в Акте досудебной экспертизы есть запись на третьей странице второй абзац сверху: "После окончания кладки Заказчиком производилась сушка печи по инструкции данной Исполнителем", следовательно, заказчик получил "Правила сушки и эксплуатации печи" (!)
Однако, новый поворот событий - ответчик не предоставил данную инструкцию суду (((

Решение суда писал(а):
...в материалах дела отсутствуют сведения о наличии проекта при начале сооружения печи, при этом суд принимает во внимание пояснения истца в судебном заседании, из которых следует, что проект до начала и в период производства работ ему предоставлен не был.

Вот я спрашиваю себя,
- должен ли печник при заключение договора бытового подряда предоставлять проект заказчику (?) Общие правила подряда и бытового подряда таких обязательств не ставят. Ну если конечно заказчик того потребует, тогда обязательно, согласно ГК РФ
Строительный подряд - здесь уже обязательно наличие "технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ".
С другой стороны, смотрим договор в первом сообщение темы:
"п. 3.2 Выполнить работу качественно, в полном объеме ... и в соответствии с проектом."
Стороны подписали договор. Значит проект был, так как работы выполнены, в полном объеме и произведен расчет с исполнителем без замечаний по качеству (?)

#262:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 23 Июль 2017, 10:00
    —
Складывается такое впечатление, что суды, читая материалы дела не вникают в их сущность. Есть уже некая настройка и игра идет в этой тональности.
Бытовой подряд ... потребитель-исполнитель ... некачественно оказанная услуга (!)

Image

..."выводы экспертов согласуются с исследованными им материалами дела" ... какое дело могли исследовать эксперты, если на момент проведения экспертизы дела то еще и не было (?)

Как суд определил, что эксперты "квалифицированные специалисты" (?) В деле есть только свидетельство о браке техника смотрителя и диплом об окончании колледжа по специальности "техник-смотритель". Второго эксперта вообще документов нет, одни слова в акте. Может они лично знакомы ... или квалификация определяется по тому, как составлен Акт и в первую очередь по требованиям нормативов очередности изложения, а не по его сути (?)

Теперь самое интересное, о чем в каждом своем заявление суду я указывал (!) но третье лицо по ходу даже не слушают и заявлений не читают, а если и читают, то не принимают во внимание.

Вы приходите в контору по защите прав потребителя. Говорите и жалуетесь, как вас обидели. Директор выслушивает вас и рассказывает ход предстоящих решений проблемы. Достает договор о проведение экспертизы и с другого ящика договор на оказание услуг по исковому требованию, при этом заведомо понимая, что 50% от суммы штрафа, в случае выигрыша в суде, пойдет в казну представителя истца.
Идентичная ситуация здесь. Первое исковое заявление было именно подписано директором Рымар (в дальнейшем был представитель от Рымар) и Акт экспертизы утвержден тем же директором Рымар (эксперты ее наемные работники, которые административно и материально зависимы). По выпискам из ЕГРЮЛ - в двух фирмах Рымар одно и то же лицо, согласно ИНН руководителя и учредителя.
Но, суд не находит "данных о заинтересованности лиц, проводивших экспертизу".

В каждом протоколе заседания суда идет сообщение о разъяснение положений отдельных статей, в том числе ст.18 ГПК РФ

Image

Кроме того, в материалах дела предоставлены Уставы организаций, где фигурирует один и тот же директор.
Странно, что это считается нормальным положением дел, когда сам себе готовишь экспертизу для суда ...
Эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (!)
(Статья 7. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации")



18.jpg
 Описание:
 Размер файла:  53.75 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)

18.jpg



суда.jpg
 Описание:
 Размер файла:  48.14 КБ
 Просмотров:  474 раз(а)

 суда.jpg



#263: акт экспертизы печи Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 28 Июль 2017, 13:47
    —
Рассмотрим, как данные фиксации неисправностей печи согласуются с выводами "квалифицированных экспертов".
В акте приводится фото кладки топки с трещиной по центру. При внимательном рассмотрение видим, что швы выполнены толщиной около 3 мм, заполняемость шва полная, кладка прошвабрена.

Image

Читаем МНЕНИЕ эксперта в Акте, ничем не подтвержденное. Даже фото противоречит его мнению... может эксперт присутствовал при кладке и все это наблюдал лично (?) Ан нет ...

Image

Думаете эксперт такой умный (?) или он это делал не однократно (?)
Ничего подобного. Этот текст скопирован с инструкции по применению шамотного мертеля от компании "ПечникЪ" (кстати, полная чушь) Для керамического "ПечникЪ" дает такую инструкцию: "Для получения тонкого и прочного шва, весь красный керамический кирпич перед применением необходимо выдержать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха, а огнеупорный кирпич следует просто смочить водой".

Следуя выводам эксперта - кладка, выполненная на сухую без раствора должна вся потрескаться ...

Image

И почему именно таким способом надо наносить раствор на кирпич. Почему нельзя это делать по другому, например, протереть кирпич и нанести контактирующий слой, снять и нанести рабочий. Прижать два кирпича, выдавив лишний раствор. Посмотрим, как заполнены швы в кладке кирпича топки...
Представленный текст процесса укладки кирпича на раствор не взят из стандарта, в соответствие с ФЗ-123 "О техническом регулирование", а предоставлен один из вариантов, как рекомендация, от производителя смеси для кладки.

НО, эксперт не обращается к заключительной части инструкции, где говорится о процессе сушки. Не забываем, что в процессе сушки дом не утеплен и на улице минус 30*С. Сушка печи в 20 тонн у заказчика занимает при этом 2 недели (строго по календарю) и затем печь брошена в бой ...
Может в этом причина (?)
Нет (?) Задача не стоит в поиске истинной причины.

Image

Проанализируем еще один фрагмент из Акта экспертизы (чуть ниже предыдущего мнения)

Image

Выделим два момента в тексте
1 - вероятность обрушения печи
2 - по проекту печи

По вероятности обрушения печи при треснутых кирпичах в топке на плашку могу привести пример с форума http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=128435#128435
никаких обрушений не предвидится...
да и каждый практикующий печник будет не согласен с подобными выводами эксперта.

По проекту на печь - два мнения эксперта: в первом случае отсутствие проекта, но во втором - все же проект был, эксклюзивный )) Может в первом случае пропущено слово "предоставленного для эксперта" проекта ... О требованиях предоставления проекта потребителю, при выполнение договора бытового подряда мы говорили чуть выше. Проект в данном случае не обязательное требование к договору.



expert.jpg
 Описание:
 Размер файла:  22.5 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)

expert.jpg



Topka.jpg
 Описание:
 Размер файла:  105.16 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)

Topka.jpg



Vnimanie.jpg
 Описание:
 Размер файла:  96.77 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)

Vnimanie.jpg



MertelPechnik.jpg
 Описание:
 Размер файла:  141.19 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)

MertelPechnik.jpg



KladkaTopka.jpg
 Описание:
 Размер файла:  64.81 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)

KladkaTopka.jpg



#264:  Автор: kostya-krkРегион: Красноярск СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 18:14
    —
Жесть! Сегодня наткнулся на эту тему, три дня назад сдал похожую печь. И я из Красноярска. Заказчик ....удак конченный. Спасибо, буду знать с кем не связываться. Так засрать печь, это нужно постараться. Думаю что просто задавила жаба что переплатил, и решил вернуть деньги.

#265:  Автор: Pe4nikРегион: Шарья СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2017, 10:22
    —
Евгений,так чем же дело закончилось или нет?
Если будете собирать подписи,могу подписаться,что у Замашки все сделано правильно.
Таким заказчикам,чтоб кот каждый день в тапки гадил!
Встречаются 1 из 2х тыс. и мне попался.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Правовая деятельность печника и общественные объединения


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group